2024水利工程施工合同（通用35篇）

　　15.4 变更的估价原则

　　15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定:①有定额可套的，套用编制施工招标上限控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与上限控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

　　15.5 承包人的合理化建议

　　15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无 。

　　16 价格调整

　　16.1 物价波动引起的价格调整

　　在本合同工程实施过程中，如因市场物价波动及法律政策变化而引起主要材料价格变动幅度超过规定值时，应予以调整材料补差来结算工程价款，材料补差按以下规定调整：

　　16.1.1 调整方式：

　　(1)主要材料价格变化幅度超过±5%时，超过±5%的部分调整材料价差，并计列相应的税金;

　　(2)主要补差材料名称：仅对在市场上购买的钢材、水泥、砂石料进行补差，其它材料价格一律不予调整。

　　(3)基准期主要补差材料价格：以发布施工招标上限控制价20__年《百色市建设工程造价信息》第3期(工程所在地)中发布的主要材料市场价为基准;

　　(4)结算期主要材料价格：结算月度出版的《百色市建设工程造价信息》(工程所在地)中发布的主要补差材料信息价格;

　　(5)主要材料补差款按季度结算，在下一个季度的第一个月结算上一季度的主要材料补差款。

　　主要材料补差按以下公式进行补差：

　　△A=Q*[A-A0*(1±5%)]*(1+P%)

　　其中：

　　△A—主要材料补差款;

　　Q—结算期完成工程量统计的主要材料用量;

　　A—结算期主要材料价格;

　　A0—基准期主要补差材料价格;

　　P—招标控制价采用的税率

　　16.1.2 支付方式

　　(1)计算季度最后一期的《百色市建设工程造价信息》(工程所在地)主要补差材料信息价格高于基准期主要补差材料价格15%的，承包人提出书面报告，由发包人在7个工作日内确认后对超过部分以价格之差予以价差调整。承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理工程师，监理工程师确认调整金额后作为追加合同价款，经审计、财政部门评审认可后与工程款同期支付。

　　(2)计算季度最后一期的《百色市建设工程造价信息》(工程所在地)主要补差材料信息价格低于基准期主要补差材料价格15%的，发包人在当期合同款中对超过部分予以价差调整并扣除相关款项。

　　材料补差不以承包人做出的工地价为依据，也不考虑对运杂费、采保费和保险费进行补差。

　　承包人未在约定的工期内完工，因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担。

　　17 计量与支付

　　17.2 预付款

　　17.2.1预付款

　　(1)工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %，由承包人向发包人提交了发包人认可的等额工程预付款担保后，分 一 次支付给承包人。

　　各次预付款的支付额度和付款时间为：

　　1)预付款金额为工程预付款总金额的 100 %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

　　(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 本工程无材料预付款 。

　　17.2.2 预付款保函(担保)

　　(2)工程材料预付款的担保约定为： 无 。

　　17.2.3 预付款的扣回与还清

　　工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 90 %时全部扣清。

　　式中：R--每次进度付款中累计扣回的金额;

　　A--工程预付款总金额;

　　S--签约合同价格;

　　C--合同累计完成金额;

　　F1--开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例;

　　F2--全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。

　　上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

　　(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为： 无 。

　　17.3 工程进度付款

　　17.3.1 付款周期

　　付款周期同计量周期：按月讲量支付。

　　17.3.2进度付款申请单

　　承包人应在每个付款周期末，按监理人的批准的格式和专用合同条款提交进度付款申请单的份数： 一式四份 。向监理人提交进度付款申请，并附相应的支持性证明文件，除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

　　(1)截止本次付款周期末已实施工程的价款;

　　(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额;

　　(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额;

　　(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;

　　(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金;

　　(6)根据合同应增加和扣减的其他金额

　　17.3.3进度付款证书和支付时间

　　(2)本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

　　17.3.5 工程进度付款的支付比例

　　每个付款周期按实际完成工程量的 90% 支付工程进度款(含因设计变更引起增加工程量造价同期支付);余款在工程完工结算经财政评审(或审计机构审计)确认后，扣除质量保证金后，在一个月内付清。

　　17.4 质量保证金

　　17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。

　　17.5 竣工(完工)结算

　　17.5.1 竣工(完工)付款申请单

　　(1)承包人应提交竣工付款申请单份数：一式四份。

　　17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果或审计审定结果为准。。

　　17.6 最终结清

　　17.6 1 最终结清申请单

　　(1)承包人应提交最终结清申请单份数：一式四份。

　　17.7 竣工财务决算

　　承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：工程完工结算书。

　　18 竣工验收(验收)

　　18.1 验收工作分类

　　根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-20__)的相关规定执行。

　　18.2 分部工程验收

　　18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为 ：主体部分工程，其余由监理主持。

　　18.3 单位工程验收

　　18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：无。

　　18.5 阶段验收

　　18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：无。

　　18.6 专项验收

　　18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：档案。

　　18.7 竣工验收

　　18.7.3本工程需要竣工验收技术鉴定。

　　18.8 施工期运行

　　18.8.1需要在施工期运行的工程或工程设备为：无。

　　18.9 试运行

　　18.9.1试运行的组织：有发包人、承包人、监理工程师等组成;费用承担：由承包人负责。

　　19 缺陷责任与保修责任

　　19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

　　本工程缺陷责任期(工程质量保修)计算如下：通过合同工程完工验收之日起一年。

　　20 保险

　　20.1 工程保险

　　建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人： / ;

　　投保内容： / ;

　　保险金额、保险费率和保险期限： / 。

　　20.4 第三者责任险

　　20.4.2 第三者责任险保险费率： / ;

　　第三者责任险保险金额： / 。

　　20.5 其他保险

　　需要投保的其他内容： / ;

　　保险金额、保险费率和保险期限： / ;

　　20.6 对各项保险的一般要求

　　20.6.1 保险凭证

　　承包人提交保险凭证的期限： / ;

　　保险条件： / 。

　　20.6.4 保险金不足的补偿

　　承包人负责补偿的范围与金额： / ;

　　发包人负责补偿的范围与金额： / 。

　　21. 不可抗力

　　21.1 不可抗力的确认

　　21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。

　　24. 争议的解决

　　24.1 争议的解决方式

　　合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式为以下二项：

　　(1)双方约定向百色市仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)双方约定向有管辖权的百色市右江区人民法院提起诉讼。