安装组装工程承包合同（通用35篇）

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装组装工程承包合同 篇12

　　甲方(居间人)：________________

　　乙方(委托人)：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、拟将其项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。

　　乙方自愿委托甲方为其提供居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。

　　2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。

　　3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

　　二、甲方责任和义务

　　1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力配合乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最后中标，签订工程合同。

　　2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

　　三、乙方责任和义务

　　1、乙方应按照建设单位的要求，提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;

　　2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。

　　3、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

　　甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　4、如果居间成功，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。

　　5、如果居间成功，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。

　　如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

　　6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。

　　2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的%超过前述保底居间报酬金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。

　　3、居间成功后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的________%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。

　　4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。

　　无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。

　　六、违约责任

　　居间成功后，如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

　　七、争议解决方式

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

　　八、合同生效与终止

　　1、本合同自签字签署之日起生效，

　　2、如果至月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。

　　4、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　九、其他事项

　　1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　________年________月________日

安装组装工程承包合同 篇13

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为明确甲乙双方的'权利和安全经济责任，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商同意签定本合同。

　　一、工程名称：新城第一社区6#楼；

　　二、承包范围：塑钢窗制作及安装；

　　三、承包方式：包工包料；

　　四、承包价格：以每平方米190元承包给乙方，按实际面积计算；

　　五、工程质量：按设计要求达到合格工程；

　　六、合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，工期50天；

　　七、双方责任：甲方提供指定型材（康瑞达80绿，玻璃5+10+5，钢衬，锁轮：三力牌），所有检验报告及合格证由乙方提供，乙方按合同期要求负责施工，如不按甲方要求延期施工，后果自负。

　　八、付款方式：乙方按计划材料提供给甲方，分期付款，乙方工资按施工进度支付；

　　九、安全责任：在制作和安装过程中，发生的一切意外事故，所造成的一切经济损失和法律责任，全部由乙方负责承担（甲方不承担一切费用）；

　　十、本合同一式两份，双方各执一份，甲乙双方签字后生效，未尽事宜，另行协商。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

安装组装工程承包合同 篇14

　　承包方(乙方)：________________

　　发包方(甲方)：________________

　　兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　一)工程概况

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、承包内容：________________

　　4、承包范围：________________

　　5、承包方式：________________

　　6、质量要求：《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　7、工期要求：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　二)甲方工作

　　1、甲方指派________________为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。向乙方提供临时水电。

　　三)乙方工作

　　1、乙方________________为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　四)关于质量的约定

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为________________年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　五)关于工期的约定

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　六)关于价款和结算的约定

　　七)关于材料的约定

　　八)关于安全生产的约定

　　九)关于违约责任的约定

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金________________元。

　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。