保温施工合同范本（精选31篇）

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　4、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提供产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使

　　3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　十六、本合同附件：报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。

　　甲方:

　　乙方:

　　日期：

保温施工合同范本 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方责任与义务，确保安全施工，提高工程质量，甲方将承包的 外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方，由乙方为承包责任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议：

　　一、工程名称： 外墙保温工程。

　　二、工作范围：工程承包合同范围内的所有外墙保温项目，包括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、镶嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆、清理场地、成品保护等工作。

　　三、工期及质保期：

　　1、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完成。

　　2、为保证如期完工，乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员。如乙方施工人员跟不上进度（不符合工程进度计划），甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50%给予结帐。

　　3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金，从结算款中扣除。

　　4、因不可抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿。

　　5、本工程质保期两年，自验收合格之日起计算。

　　四、清工承包价格：按实际施工面积元2，此价格甲方只负责提供原材料，其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具、辅材和人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。

　　五、付款方式：

　　1、合同签订后，乙方进场前2个月无进度款，工人生活费由乙方自行垫付；

　　2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50%；

　　3、全部工程施工完毕后验收，验收合格后付至总价的90%；

　　4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%；

　　5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。

　　六、关于质量的约定：

　　1、严格按照____省工程建设外墙保温应用技术规程（无机保温需锚固件）的规定施工，质量达到相关验收标准合格。

　　2、施工过程中，如施工质量达不到要求，甲方有权更换施工班组，并按照已完工程量的50%给予结账。如因施工原因造成返工或质量问题，乙方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。

　　3、工程质量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方承担维修所需的所有费用，直至验收通过。并承担因此造成的经济损失。

　　4、两年质保期内，如因乙方施工的原因出现质量问题，乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安排人维修，甲方自行安排其他人员进行维修，发生的费用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题，乙方也应安排人员进行维修，甲方支付维修成本。

　　七、关于安全的约定：

　　1、乙方对所有参施人员进行安全保险，办理施工安全保险所需费用由乙方承担。

　　2、施工期间，乙方必须按有关安全操作规范施工，同时对班组人员进行安全教育和采取必要的安全措施（安全帽、安全带及安全大绳）。甲方将不定期对安全措施进行检查，若发现违章作业，不按规定系带安全防护用品的，甲方将给与乙方经济处罚，每人每次100元。同一人出现第二次时，将其驱逐出本工地。

　　3、若发生安全事故，与甲方无关，由乙方承担全部责任并处理善后事宜。

　　八、关于进场材料的约定：

　　1、甲方提供的材料运至工地后，由乙方承担保管责任。

　　2、所用材料，按照下表约定的用量（已含损耗），完工后双方进行核算。如超用材料，按照市场价从乙方的清工费中扣出。 保温部分材料名称：界面剂、无机保温、 网格布、 锚固钉、抗裂砂浆每平方用量限值 1g 、20g、1。22 、5套、3g。

　　九、甲乙双方职责：

　　（一）、甲方职责：

　　1、所需材料全部运至工地范围内。

　　2、协调建设单位提供施工所需的水电等。

　　3、按合同第五条及时付款。

　　（二）、乙方：

　　1、本合同签订后应及时与所有参与施工的操作人员签订用工合协议书和安全责任书，交甲方备案。

　　2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定，服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保安全及施工质量。

　　3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。

　　4、施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时处理并向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　5、妥善保管、使用甲方提供材料，如遗失照价赔偿。

　　6、乙方责任人在工地代表甲方行使对发包方的责任、义务。

　　7、做好施工现场完工后的清理，及时整理剩余材料及边角料，保持现场整洁文明、干净卫生。

　　8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　9、保护好现场住户的窗户、楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等，如有损坏，乙方负责恢复原样，所有费用均由乙方承担。

　　十、未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成时可向____市仲裁委员会申请仲裁或向____市人民法院诉讼解决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________