标准承包施工合同范本（精选31篇）

　　2、工程全部完工后，付单项工程总费用（工程总价）的20%。

　　3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用（总价，包括业主认可的签证、变更）10%。

　　4、扣留工程总费用（含业主认可的签证、变更费用）10%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款项含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率为3.41％）。

　　六、 工程质量要求：

　　1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证（采用视频资料）。

　　七、 工程竣工验收结算：

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

　　八、 延期违约责任：

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，

　　则每延误一天计罚人民币500元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　九、 质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算，期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的.几项规定：

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安

　　全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　十二、合同生效与终止：

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：

　　1、工程图纸

　　2、工程预算书

　　签名：（甲方）

　　签名：（乙方）

　　签订日期：

　　签订日期：

标准承包施工合同范本 篇25

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本村15组雨水、污水排水工程、路面工程等分项工程承包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：

　　一、工称概况

　　1、工程名称：心石村15组分支小道污水排水主管道工程、路面混凝土分项工程。

　　2、工程地点：汉滨区心石村15组。

　　二、工程承包范围：

　　1、工程承包方式：为包工包料(不包括管道材料费，管道由甲方自购)。

　　2、工程承包范围：

　　汉滨区心石村15组分支小道污水排水主管道工程管道由甲方负责购买(管道必须为波纹管)，由乙方负责埋设，各户通检查井或排水主管道的管道的购买、基槽开挖及埋设由甲方负责，不在乙方承包范围之内;路面混凝土分项工程：

　　①路面管沟部位破碎(破碎至原检查井接口处，总长50米);

　　②挖排水管沟土方;

　　③排水管底铺设砂垫层(厚度8cm);

　　④排水主管道接口安装及找坡(只含人工费，不含材料费);

　　⑤检查井砌筑(共1座);

　　⑥管沟边、检查井边回填素土夯实;

　　⑦C30混凝土面层浇筑(5-10㎝厚)。

　　3、乙方进场施工前，甲方负责派专人协调路面破碎的工作，因甲方的前期协调工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的人员窝工等经济损失由甲方负责。

　　4、因道路施工中挖断自来水管的修复由甲方负责，主路边自来水主管道的更改由甲方负责施工，乙方概不负责。

　　三、工程计价方式

　　1、工程量计算根据实测实量为计量依据，工程量的计价方式为：13000.00元。该单价为不含税单价(各种税费由甲方承担支付，因未计算在承包单价之中)。

　　2、因甲方更改方案造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时5%等)，对增加部分按陕西省20__年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。

　　3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。

　　四、工程质量标准

　　本道路工程的质量验收按现行工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责〕。

　　五、合同总价款：

　　金额(大写：壹万元人民币)。￥：约13000.00元

　　六、材料供应

　　本工程甲乙双方约定的污水排水工程及路面混凝土分项工程施工所用的材料由甲、乙方按合同及质量验收标准要求各自进行采购。

　　七、工程款支付

　　甲方应先预付6000.00元作为工程预付款，乙方方可开工;在乙方全面完成混凝土面层时，甲方向乙方支付工程款7000.00元(此款应由汉滨区心石村委会及15组共同出资及担保)。

　　八、合同生效

　　1、本合同于 年 月 日于订立。

　　2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

　　3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

　　4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。

　　甲方(签字)：承包人(签字)：

　　日期：

标准承包施工合同范本 篇26

　　甲方：乙方：同安三建（南京XX公司）甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　1.施工地点：____________。

　　2.施工价格为：元平方米，施工总面积约为：平方米，合计总价约为元，大写。施工结束按实际施工面积结算。

　　3.施工后的地面________年内保持有较好的防滑效果，效果下降可重新施工。在今后使用过程中，甲方应经常洗刷地面保持地面清洁，以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。

　　4.乙方指派经专业施工培训人员在现场施工，严格按照各种地面材质使用不同防滑剂，在施工前做好小样试验，以求达到最合适的防滑效果。

　　5.施工时间：自________年____月____日时至________年____月____日时结束，并交付验收和使用。

　　6.乙方施工前甲方需清空场地障碍物，施工中提供水及电源供乙方施工使用，并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。

　　7.付款方式：签订合同后甲方支付总工程款的.50%作为预付款，施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的，本公司不提供质保。

　　8.为了地面长期防滑，乙方就已施工合约地面会提议定期做保养工作，经甲方同意后，保养材料费用由甲方承担

　　9.本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、盖章后生效，未尽事宜由双方友好协商解决。

　　甲方：乙方：同安三建（南京）签约代表：签约代表：

　　签约日期：签约日期：

标准承包施工合同范本 篇27

　　发包方： 《简称甲方》　　承包方： 《简称乙方》　　

　　一、工程概况：　　工程名称：　　工程地点：　　结构类型：框泥，地下一层，地上六层