标准施工合同（精选32篇）

　　1.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。　　

　　第十二条 违约责任　　1

　　2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。　　1

　　2.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。　　1

　　2.3 因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。　　1

　　2.4 发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。　　1

　　2.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。　　1

　　2.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。　　

　　第十三条 合同争议的解决方式　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。　　

　　第十四条 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。　　

　　第十五条 附则　　1

　　5.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。　　1

　　5.2 本合同签订后工程不得转包。　　1

　　5.3 本合同一式肆份，双方各执贰份。　　1

　　5.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　发包人（签字）__________________ 承包人（盖章）　　法定代表人 _____________________ 法定代表人____________________　　委托代理人 _____________________ 委托代理人____________________　　________年____月____日 ________年____月____日　　委任单位：____________　　施工单位：____________　　就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：　　

　　一、工程名称：___________________________　　

　　二、工程地点：________________________　　

　　三、工程项目内容：________________________　　

　　四、工程期限　　本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。　　

　　五、工程造价为人民币：____________________________________　　

　　六、付款方式　　

　　1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。　　

　　2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）　　

　　七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。　　

　　八、工程施工　　

　　1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由乙方负责。　　

　　2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。　　

　　3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。　　

　　4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。　　

　　5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。　　

　　九、工程质量　　

　　1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。　　

　　2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。　　

　　3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。　　

　　4.装饰工程质量保修________年。　　

　　十、工程验收　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。　　十

　　一、违约责任　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。　　十

　　二、备注　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。　　十

　　三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。　　甲方单位（盖章）：________　　代表人：__________________　　乙方单位（盖章）：________　　代表人：____日期：____________________　　签订合同地点：____________　　合同编号：_________　　甲方(发包方)：_________　　单位名称：_________　　身份证号码：_________　　电话：_________　　乙方(承包方)：_________　　资质证书号：　　法定住址：_________　　法定代表人：_________　　职务：_________　　身份证号码：_________　　联系人：_________　　电话

标准施工合同 篇31

　　发包方（下称甲方）：________

　　承包方（下称乙方）：________

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：________________

　　1.2工程地址：________________

　　1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）

　　第二条工期

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第四条合同价款

　　本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第五条工程款支付

　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

　　第六条设计变更

　　6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第七条双方职责

　　7.1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。