承包工程的合同范本（精选32篇）

　　1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;

　　2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

　　3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;

　　2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　合伙人签字：

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

承包工程的合同范本 篇23

　　委任单位：　　施工单位：　　

　　就装饰装修工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。

　　五、工程造价为人民币：

　　六、付款方式：

　　1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)

　　七、材料设备：　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修________年。

　　十、工程验收：　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。　　十

　　一、违约责任：　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。　　十

　　二、备注：　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。　　十

　　三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。　　甲方单位(盖章)：

　　乙方单位(盖章)：　　代表人：

　　代表人：____日期：____日期：　　签订合同地点

承包工程的合同范本 篇24

　　甲方：_________　　乙方：_________　　根据甲方需求，委托乙方施工项目B屋面防水工程，经甲乙双方协商，达成如下协议：　　一、面积和价格：　　

　　1、本工程屋面大约为平方米，验收合格后按实际结算。　　

　　2、本工程B防水层价格为拾八点元平方米，大约工程造价为元。　　二。材料要求　　

　　1、工程使用的B及所用材料必须符合国家现行的规范规定。　　

　　2、材料规格要求按符合设计要求，达到建设单位及业主满意。　　

　　3、其它材料按设计图纸要求。　　三。制作和安装要求：　　

　　1、符合国家规范及行业标准要求。　　

　　2、特殊要求按设计要求　　四、交付时间及地点　　

　　1、根据甲方需求情况，乙方需在甲方指定工期前安装完成所有工序、全部竣工。　　

　　2、甲方尽可能的给乙方安装提供方便。　　

　　3、因乙方原因造成甲方损失由乙方承担相关责任。　　五、付款及结算方式　　

　　1、工程施工竣工后，乙方及时向甲方呈报验，甲方及时组织验收。　　

　　2、最终总价按实际制作安装的长度进行结算。　　

　　3、付款方式：_________　　六、维修服务及合同责任　　

　　1、工程屋面防水保修为________年，工程验收后由于质量问题，乙方负责维修（自然灾害，人为因素除外）。　　

　　2、如本工程在保修期内出现渗漏等现象及其造成的一切损失均由乙方负责。　　

　　2、甲方应如期按合同要求付款，如不及时付款，由此产生的一切后果由甲方负责。　　七、双方约定工期　　

　　1、本工程工期为15天。（-）　　

　　2、本工程防水层必须________年____月____日施工结束。　　

　　3、如乙方没有按以上日期完成甲方罚款乙方500元天。　　八、本协议未尽事宜甲乙双方在协商解决。　　九、本协议一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字后生效。　　甲方：_________　　乙方

承包工程的合同范本 篇25

　　发包人（全称）：__________

　　承包人（全称）：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：厂内__

　　工程内容：_配电柜安装工程___

　　资金来源：____自筹_________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：____包工包料____

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数___15__天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：___合格____________

　　五、合同价款（构成见附表）

　　金额（大写）：壹万圆整（人民币）￥：_10000.00_元

　　六、合同约定其它内容

　　1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

　　2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

　　3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

　　4、工程结算支付方式：

　　工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

　　5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

　　6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

　　7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。