地坪施工合同（通用22篇）

　　B. 一次性验收：本工程竣工后，一次验收，验收合格后交付甲方。

　　10.6、其它验收约定：

　　A. 按上述验收方式，工程一经验收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土标准养护期满后方可使用。如果甲方因故(条件限制或客观因素)推迟或拖延验收，乙方只负责二天的现场维护，从第三天起自动交付甲方。

　　B. 本工程验收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承担相应的经济责任并负责维修，如果原因与乙方无关，甲方需在验收上注明并按合同支付乙方应得款项。

　　C. 本工程未经验收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的质量或其它原因是由甲方承担责任。

　　D. 本工程的验收属于分项工程项目的验收，无需整体工程项目竣工后再办验收手续。验收期限从工程竣工之日起最长不得超过10天。超过此期限，乙方视验收合格，甲方须按合同条款支付一切工程费用。若逾期不付，则按工程款总额的千分之三每天累计赔付滞纳金。

　　E. 保修内容：乙方承包的工程范围。免费保修内容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的质量缺陷。

　　F. 保修范围：本工程保修范围不包括因为甲方使用不当、基层构原因造成的缺陷或人为的破坏、不可抗拒事故造成的损坏，出现上述情况需要维修的，乙方将按维修工程量结算材料成本、人工等费用。

　　十一、甲方责任：

　　11.1、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用由甲方承担，并调整合同造价。

　　11.2、监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。

　　11.3、如工程中途停建或设计变更以及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。

　　11.4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

　　11.5、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

　　十二、乙方责任：

　　12.1、负责包工、包料、按施工规范及文明施工条例完成本施工项目的一切事项。

　　12.2、负责本班组人员在施工作业过程违章施工操作规程所造成的一切责任事故。

　　12.3、负责甲方提供的机械设备的完好性。

　　12.4、负责将甲方提供施工用具回收。

　　12.5、负责施工用一切辅助材料及工具。(甲方提供除外)

　　十三、违约责任及争议解决办法：

　　13.1、甲、乙双方未能按合同条款履约，同时也未按照合同规定进行处理，由此引起的争议，应由双方协商解决。协商不成，可提交当地有管辖权的仲裁机构进行仲裁或由双方同意指定的人民法院提请诉讼。

　　13.2、甲、乙双方任何一方未能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约，另一方有权追究其违约责任;同时，违约方必须承担由此引的一切经济损失，并按合同总金额10%月累计赔偿给对方。

　　十四、本合同一式贰份经双方代表签字后成立。

　　14.1、保质期：至竣工之日起算起个月。

　　14.2、本协议在执行中遇到问题，可通过协商解决，并可以补充协议的方式作为本合同的附件，经双方签字后与本合同具有同等效力。

　　14.3、如甲、乙双方达成不属于本合同约定的其他工程合作项目，必须另外签订合同。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　签约代表： 签约代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

地坪施工合同 篇19

　　需货方(以下简称甲方)： 供货方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》，及其他有关法律，遵循平等、自愿、诚实、守信的原则，双方就本工程施工及相关服务事项充分协商，达成一致，订立本合同。 第一条 工程概况

　　工程名称：混凝土密封固化剂磨地坪2、工程施工预计面积

　　第二条 合同价款

　　注：地坪经混凝土固化剂渗透、研磨施工后地坪硬度、密实度大幅度提高，表面光滑、 细腻，有一定光泽度，无尘。地坪研磨后，不能改变原来平整度，但平整度会比原来地面 改善，地面完工后防尘、耐磨、耐压。因地面平整度和混凝土实际情况，实际施工效果与小样品有区别。

　　第四条施工工期安排：

　　第七条 施工条件及双方配合

　　1、施工前甲方应提供施工区域图纸，完成照明、封闭条件;施工方应划定搅拌区、作业区和材料堆放区，并将材料、设备、人员安排到位。

　　2、乙方委托

　　3、甲方委托同志为本工程现场协调。联系电话(手机)

　　4、甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进入施工现场前一天对作业区域进行清理清空，避免进行交叉施工，保证施工顺畅。

　　5、甲方应免费为乙方提供材料、设备的存放仓库，免费提供安排用电连接点及照明设备，供应量必须保证项目正常需要。

　　6、施工后，乙方负责将现场清理干净，不留下垃圾杂物。

　　第八条 安全施工管理

　　1、乙方按照公司制定的《现场施工及安全管理》施工，违反规定造成安全事故，责任由乙方负担。

　　2、甲方应事前向乙方进行有关特殊安全管理规定的介绍，由于甲方没有作特殊介绍而造成的安全事故，甲方也应承担一定责任。

　　第九条 工程验收

　　1、工程完工一周内，甲方应组织相关人员确认实际施工面积并验收，如遇特殊情况甲方需推迟验收的，须书面通知乙方，推迟验收最多不超过十五天。在此期间甲方应做好现场保护工作。

　　2、本工程为单项专业工程，只做单项验收，不得与甲方整体工程或其它项目做“捆绑”式验收及结算。

　　第十条 乙方质量保证及售后服务承诺

　　1、以工程验收合格后之日起计算，乙方提供保修期为

　　2、保修范围：1.由于地坪本身材料质量问题造成地坪物理性能下降、起泡、脱层等

　　3、保修期内，凡符合保修范围的，乙方承担人工材料费等一切维修费用，无偿提供维修服务。

　　4、保修期后，乙方提供质量跟踪服务，维修收取材料费。有下列情形导致质量问题，不在保修范围内，甲方也不能借此影响对乙方的付款结算： a) 在上一道工序未完全达到要求时， 甲方强行要求乙方赶工或现场交叉施工，影响质量; b) 由于遇到台风、水灾、地震、战争等不可抗力或者施工中房屋漏水、渗水、进水等致使地坪质量损坏。

　　第十一条 违约责任

　　1、合同签订后，任何一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的5%支付对方违约金。

　　2、甲方应按时支付合同规定的工程款，无故拖延支付工程款时，乙方有权停止施工，因此造成损失由甲方承担，并赔偿乙方所消耗的材料费、人工费及施工中所发生的相关费用。

　　第十二条 违约纠纷处理

　　1、发生纠纷时，双方应协商解决。

　　2、双方经协商，未能达成一致意见时，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　第十三条 双方协商后的补充条款

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

地坪施工合同 篇20

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　本合同依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、涂装颜色：

　　四、工程面积：

　　五、施工类型：环氧平涂地坪

　　六、承包方式：包工包料包验收

　　七、合同单价：__________________元/平方米

　　八、总造价(暂定)：__________________(说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。

　　第二条工程期限

　　本工程合同总工期为__________________天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;

　　第三条双方责任

　　1、甲方责任合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。