店铺装饰装修合同（通用30篇）

　　5.2　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；　1

　　5.3　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；　1

　　5.4　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付违约金。　1

　　5.5　由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；　1

　　5.6　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付违约金。　1

　　5.7　甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。　1

　　5.8　乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。　

　　第十六条　合同的变更和解除　1

　　7.1　合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_________％支付违约金，并办理终止合同手续。　1

　　7.2　施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。　

　　第十七条　垃圾清运　因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_________元（此费用不在工程价款内）。　

　　第十八条　声明及保证　甲方：　1

　　8.1　甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。　1

　　8.2　甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。　1

　　8.3　在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。　1

　　8.4　甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。　乙方：　1

　　8.1　乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。　1

　　8.2　乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。　1

　　8.3　在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。　1

　　8.4　乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。　

　　第十九条　保密　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何

　　第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。　

　　第二十条　不可抗力　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。　

　　第二十一条　通知　2

　　1.1　根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。　2

　　1.2　各方通讯地址如下：_________。　2

　　1.3　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。　

　　第二十二条　争议的处理　2

　　2.1　本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。　2

　　2.2　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：　

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；　

　　（2）依法向人民法院起诉。　

　　第二十三条　解释　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。　

　　第二十四条　补充与附件　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。　

　　第二十五条　合同效力　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________　委托代理人（签字）：_________　 法定代表人（签字）：_________　________年____月____日 ________年____月____日　签订地点：_________ 签订地点：_________　 附件　附件

　　一：装饰装修工程施工项目确认表　附件

　　二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表　附件

　　三：家庭居室装饰装修工程报价表　附件

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表　附件

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表　附件

　　六：家庭居室装饰装修工程设计图纸　附件

　　七：装饰装修工程变更单　附件

　　八：工程验收单　附件

　　九：工程结算单　附件

　　十：工程保修单　

　　返

店铺装饰装修合同 篇25

　　发包方(简称甲方)：_________________________

　　承包方(简称乙方)：_________________________

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.装饰施工地点：

　　2.住房结构：房型房厅套，施工面积__________平方米。

　　3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　4.承包方式：_____________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程价款及结算的约定

　　1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________，详见本合同装修工程报价单。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。

　　支付________________元订金，第二次付款时扣除

　　(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价________________%合计_________元

　　(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价________________%合计_________元

　　(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价________________%合计_________元

　　(5)工程保修期两年。

　　工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　三、关于材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。

　　如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。