房装修合同（通用35篇）

　　第四条：装修价款

　　本合同项下装修项目总价款：xx元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，大写(人民币整)，该价款为施工包干价。

　　第五条：装修款项支付方式

　　乙方装修施工竣工后十天内，甲方对房屋装修进行竣工验收，验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%,剩余总价款的5%作为质量保证金，质保期一年，质保期届满房屋装修质量没有问题的，甲方将质保金退还乙方。

　　第六条：装修工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期为天。

　　第七条：乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害，损害材料价值200元以内(包括本数)的，甲方可不予追究;损害材料价值超过200元的，乙方应全额赔偿甲方。

　　第八条：乙方自行招聘施工工人进行装修施工，工人管理和劳务费由乙方自行负责;乙方应制定相应施工安全制度并严格落实，如施工工人在装修施工过程中发生安全事故，涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担，且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的，甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。

　　第九条：本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人，如乙方违反本约定，甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。

　　第十条：协议的变更和解除

　　10.1乙方违反本合同第九条约定的，甲方有权解除本合同，并不予支付乙方已经施工部分的工程款。

　　10.2乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时生效。

　　第十一条违约责任

　　11.1乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的，每逾期一天应向甲方承担30元的违约金;

　　11.2乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的，应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。

　　第十二条：本协议一式二份，自甲乙双方签字或盖章后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。因履行本合同产生争议，由双方协商解决;协商解决未果，由甲方所在地人民法院管辖。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　住址：住址：

　　电话：电话：

　　身份证号：身份证号：

　　签订日期：20xx年xx月xx日

房装修合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同根据《中华人民共和国合同法》以及其它法律法规，按照平等互利、公平、诚实信用原则，经双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。

　　3.工程期限7天，由甲方确定开工之日起算。

　　4.房屋结构：框架结构，建筑面积约280平米。

　　二、工程承包范围及要求：按施工图要求进行施工

　　三、工程量、价结算及工程款支付：

　　1.工程暂定总价：暂定总价作为支付工程款所用。

　　2.经双方认可设计变更、工程增减及其它：均以甲方签署联系单为准，并调整总工程款。

　　3.工程款支付方式：签订合同后付工程款30%，竣工验收合格后付工程款65%，余款5%作为工程保修金，保修期从竣工验收合格日算起，保修期满一个月全额支付工程保修金。

　　四、工程质量：

　　1.本工程质量要求合格，确保一次通过合格验收，如果由于乙方原因未能合格验收，施工方除无条件返工外，还应承担合同金额5%违约金。

　　2.单位工程验收由甲方、乙方单位等进行，甲方出具书面报告为准。

　　3.工程所需全部材料必须有质保书及合格证，并符合施工图纸及施工规范要求。

　　五、施工工期：

　　1.合同签订后，本工程工期严格按总包单位提供施工进度计划表执行，乙方应积极主动联系衔接，做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成，保证不因乙方原因拖延本工程竣工计划。

　　六、双方职责：

　　1.甲方职责：

　　(1)、甲方在开工前，如确需要改为房屋结构，需先确认好。

　　(2)、甲方应在开工前，向乙方提供水电等必备设备，并说明使用注意事项。

　　(3)、做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系协调工作。

　　2.乙方职责：

　　(1)、对甲方进行施工图纸或说明现场交底，拟定施工方案和进度。

　　(2)、指派专人负责履行合同。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责各项事宜。

　　(3)、严格执行有关施工管理规定，不得扰民或污染环境。

　　七、安全生产和防火要求

　　1、乙方在施工过程中应采取必要要求防护和消防措施，保障施工人员及周边地区安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。

　　2、乙方在施工期间应加强对施工人员安全意识教育，文明施工，规范要求。

　　八、违约责任

　　本合同签订后，甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中条款，造成对方经济损失，则由违约方赔偿对方所发生直接经济损失。

　　九、纠结处理

　　本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。

　　十、其他事项

　　1.本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。

　　2.本合同一式二份，经双方签字后生效，甲、乙双方必须严格执行。

　　甲方：乙方：

　　签订日期：

房装修合同 篇18

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　经甲乙双方商定，甲方自愿将位于房，建筑面积 平方米，承包给乙方进行装饰装修，现将相关事宜协议如下：

　　一、工程名称：住房内装修

　　二、工程地点：

　　三、工程面积：住房内装修面积，经实际测绘约 ㎡。

　　四、承包方式和内容：

　　乙方负责装饰装修方案及图纸的设计，并经甲方审核后实施，乙方只包工不包原材料的供应。

　　五、材料供应：甲方按乙方设计方案的原材料品种项目数量规格自主购置，并符合质量标准。

　　六、工程造价：

　　1万元，其中人工工资及税费购置原材料费用 万元。

　　七、工程价款和费用的结算依据及付款方式：

　　1、装饰装潢设计图纸和方案，经甲方审核同意后，其费用一次性付清。

　　2、人工工资，乙方进场施工开始，甲方付工资总额的40%，工程结束，经甲方验收合格后，支付工资总数的55%。剩余部分作为质量保证金，由甲方留存，半年后未出现任何装修质量问题，甲方一次性全部付给乙方的人工工资差额部分。

　　八、开工时间： 年 月 日

　　九、竣工时间： 年 月 日

　　十、工程质量：以施工图纸及说明书，甲方要求及图案，颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据，经甲方同乙方及相关共同验收标准为准。

　　十一、安全责任，乙方必须严格遵守施工安全、技术操作规程，对所承包的装饰装修工程项目的安全负全部责任，施工过程中发生的一切不安全事故概由乙方负责。

　　十二、合同有效期，本合同经双方签字后生效至工程竣工验收，款项结算清为止。

　　十三、本合同一式两份，双方各执一份。

　　十四、违约责任：双方应信守合同，不得违约，若单方违约，则由违约方付给对方工程项目造价总额5%的违约金，并赔偿由此造成的一切经济损失。

　　十五、其他事项：待续。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

房装修合同 篇19

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：

　　1.2 工程内容及做法(见附件清单)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。