工厂出让合同书（含设备）（通用3篇）

　　施工过程中甲方如对乙方所供产品品种、型号、规格和质量有异议，乙方应于接到甲方通知后24小时内到甲方施工现场核实，并将不合格的货物及时回收，同时必须按甲方要求在48小时内更换合格货物送达至甲方指定的工地，由此产生的一切费用及因产品质量问题给甲方造成的相关损失均由乙方承担。

　　2、乙方应在送货的同时向甲方提供产品质量保证书、产品合格证、检验报告、送货清单(送货清单应包含产品的生产批号、名称、品牌、数量、型号、规格等内容，并加盖乙方公章)等在内的完整的报验资料原件。

　　3、甲方指定人员初步验收只是对货物数量、重量、包装等验收，不是质量验收，质量以当地消防部门送检结果为准。

　　4、因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　5、产品已开箱使用或已安装以及交货时间超过二个月的不允许退货。

　　6、系统未通过消防验收甲方提前使用的，有关责任由甲方承担。

　　八、结算办法及付款方式

　　(一)结算办法：

　　1、合同生效后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为订金。

　　2、货到工地，验收合格后，甲方再向乙方支付合同总金额的%。

　　(二)付款方式：

　　1、货到付款，甲方通过银行汇款方式将货款汇入乙方指定的收款账户：

　　(1)开户行：　　(2)户主：(3)账号：

　　2、乙方在收取货款时，应向甲方开具相同金额的有效发票或财务收据。

　　九、质量保证

　　1、乙方对产品向甲方提供“三包”，保修期内，对保修范围内的保修服务所发生费用，均由乙方承担.

　　2、质量保证期：自甲方消防分项工程通过竣工验收之日起起算，时间为24个月，如因非乙方原因导致交货后三个月仍未能验收或未通过验收的，质量保证期自交货之日起起算。

　　十、违约责任

　　1、乙方应按甲方订单要求的交货日期按时交货，如造成甲方停工或工期延误时，每迟延一天乙方应按当批货物总款的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当向甲方承担赔偿责任。

　　2、乙方应按甲方订单要求的数量按时交货，如因供货能力不能满足甲方生产的需要，从而造成甲方的停工、窝工或工期延误时乙方应承担给甲方造成的损失。

　　3、乙方所提供的产品质量、型号、规格等不符合合同约定或者国家及行业标准时，供方应及时无条件予以退换货物，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　因乙方供货不及时影响甲方生产进度，乙方应当赔偿甲方的损失。

　　十一、不可抗力　　当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在20天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十二、争议的解决　　合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商;协商不成的，依法向人民法院起诉并由原告方所在地人民法院起诉。

　　十三其他

　　1、本合同所涉及标的物的所有权在买受人按照合同规定支付完毕全部合同款后由出卖人转移到买受人。

　　2、双方应向对方提供如下资料：营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)、法人代表证明书、签约代表授权委托书、被授权签约代表的身份证明等文件。

　　3、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

　　甲、乙双方的任何协议应形成书面文字，并经双方签字确认后作为合同的附件，与合同具有同等的效力。

　　4、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。

　　自双方签字盖章之日生效，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：