工程分包合同（通用25篇）

　　2、适用法律法规：中华人民共和国民法典。

　　3、适用规范：广电总局有线电视施工规范

　　三、监理方驻工地代表

　　四、乙方驻工地代表

　　五、甲方工作

　　1、负责提供工程所需光缆、光缆接续盒等主材以及电力电缆等辅材，乙方需按分公司要求办理领料手续。

　　2、负责协调分公司提供工程设计及施工图纸，并在开工前指定专职人员到场对工程设计、质量和安全作全面交底。

　　3、负责办理相关工程手续。

　　4、负责协调有关设计事宜。

　　5、负责组织工程初验和竣工验收。

　　六、乙方工作

　　1、按施工图组织施工。

　　2、提供施工组织设计。

　　3、提供施工计划、进度及存在问题。

　　4、负责工程交验前的成品、半成品的保管和清点造册。负责施工现场场地管理，做好安全生产。施工场地应依法设置安全设施和警告标志。施工场地若有人身伤亡或设备损毁事故发生，后果乙方负责。

　　5、履行施工的服务承诺。

　　6、若因乙方原因造成事故损害，侵害到甲方或第三方权利，造成甲方或第三方财产损失、人身伤害的由乙方承担所有责任。

　　七、进度计划

　　1、乙方在每月1号至3号提供上个月的工作内容、主要困难、工作进度、安全保障，和本月的工作计划表等(各种上报表格需分公司签字盖章)。

　　2、甲方接到乙方的主要困难、工作进度、安全保障、工作计划表应两天内给予回复。

　　八、工期延误

　　因不可抗力或甲方责任，工期顺延，造成经济损失由甲方负责。由于乙方原因不能按期开工、完工，每逾期一天，按本合同总分包价格的千分之三处罚，逾期三十天以上的甲方有权终止本合同，造成的经济损失由乙方负责。

　　九、检查和返工

　　因乙方原因造成工程质量不合格，必须返工，所需费用由乙方承担，返工造成工程延期按本合同第八条处理。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　隐蔽工程和中间验收需通知监理(分公司工程负责人)到场签证 。

　　十一、合同价款及调整

　　1、工程量发生变化，乙方要以书面形式提出，并由工程监理(分公司工程负责人)确认签章。

　　2、结算按：施工单价×实际工程量﹦金额

　　十二、工程款支付

　　工程开工后十五日内支付合同款的30%开工款(需提供监理签章的开工报告);工程完成50%后十五日内支付合同款的30%进度款(需提供监理签章的工程进度表);工程终验合格后三个月内支付40%尾款。

　　十三、器材供应及标验

　　1、甲方提供管材、光缆、光缆接续盒等主材，其它辅材由乙方承包，设计外辅材由乙方代购。

　　2、甲方提供的主材送至乙方材料分屯点，由乙方点收签认。不合格产品提交甲方，由甲方与厂家协调。乙方对甲方提供的材料应妥善保管，因乙方责任造成材料损失，由乙方负责赔偿，竣工时作好余料点交工作。乙方在竣工资料中附材料平衡表。

　　3、工程所需辅材由乙方提供，其名称、型号、规格、质量应符合设计要求和部颁标准，并取得工程监理的认可。

　　4、乙方提供的辅材结算单价应取工程实施期间(工程开工至工程完工)的市场价格。

　　十四、施工中如有需要设计变更的，应在3天内提出，经甲方同意即可执行。

　　十五、乙方自检合格后，提交工程竣工资料。甲方在收到竣工资料并确认可以验收后15日内组织验收工作。乙方提交的竣工资料应有纸质的和电子文件两份。

　　十六、保修

　　1、保修内容和范围：影响工程使用。

　　2、保修期限：竣工验收后六个月。

　　十七、争议解决

　　对于因本合同的效力、履行或解释而发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成的，任何一方均可将争议提交合肥人民法院进行诉讼解决。

　　十八、合同生效

　　本合同由双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

　　十九、合同份数

　　本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

　　下无正文

　　承包人：(公章) 分包人：(公章)

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

工程分包合同 篇22

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　根据其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20__年月日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。

　　补充协议内容如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建设规模：

　　二、承包范围、内容及单价

　　1、承包方式：分包(包工包料

　　2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

　　3、计价(结算)方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(-20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(-20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。

　　三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。

　　四、计算方法、单价及付款方式

　　1、工程质量：优质结构。

　　达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。

　　严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

　　2、本工程总工期：以建设单位工期为准。

　　3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。

　　4、安全责任(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。

　　该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

　　5、付款方式：(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计万元(签订合同之时交纳万元，进场七天后交万元)。

　　工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。

　　(2)付款方式和时间：主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的%，之后每月按进度工程款支付%，余款%在工程验收合格后付清，余款%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。

　　五、其他

　　1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。

　　乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。

　　乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。

　　3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。

　　4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。

　　5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：__________

　　________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程分包合同 篇23

　　甲方_________(以下简称总包商)，和乙方_________(以下简称分包商)，于_______年______月______日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国______________大型电气项目管理局(以下简称业主)，就在_________国的__________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商______年_____月_____日，_______号文件及其所附的报价表(注)，现双方达成协议如下：