工程劳务承包合同集合（精选35篇）

　　(20)协助甲方做好工程施工质量的检查、试验及验收工作。

　　(21)负责本工程所承包施工项目所有乙方提供机械设备的按章操作使用和维修保修工作，确保本工程机械设备使用与作业安全。

　　(22)对分包单位需使用施工器械(如塔吊、施工电梯)予以配合。

　　(23)负责本工程坐标、轴线、高程的施测复测与分线及点线的复检自查自检工作。

　　五、甲方责任

　　1、为乙方提供施工图两套(并提供电子文档一套)，负责安全技术质量和文明施工交底、指导及统一指挥管理。

　　2、负责工程控线及水平标高的控制测量与复测审核。

　　3、负责向乙方进行每一工序的技术交底和实施“三检制”检查验收工作。

　　4、提供二级配电箱以前的临时施工用电和本工程的临时施工用水(如需加压设施由甲方负责)。

　　5、对本工程的安全文明施工进行监督及检查、指导，有权对乙方违规行为进行纠正及处罚。

　　6、对本工程的工程质量、工期进行统一计划、安排和控制。

　　7、必须制定满足本工程要求的工程书面进度计划并制定详细的周进度计划、月进度计划以及总进度计划的适时调整。

　　8、负责进行本工程的各项协调工作。

　　9、提供生活用水用电、施工用水用电，提供给水管至每幢固定位置主水管楼层预留出口两个，以及乙方工人的临设住宿用房。

　　10、所提供的主材包括钢筋、商品砼、水泥、河沙、砖、石子、钢丝网、止水材料系列等。

　　11、因设计变更而增加的费用由甲方负责。

　　六、乙方责任

　　1、基础地梁工程及所有主体土建工程，主要包括基础地梁钢筋、模板及主体结构钢筋制安、模板制作、砼浇筑、砖砌体、抹灰、地坪、楼梯间及甲方与建设单位合同约定承包范围内和施工图纸所有土建工程施工内容。

　　2、内墙面工程：挂网、抹灰、室外1.0米范围内散水，外墙面工程非保温部分的抹灰及贴砖。

　　3、乙方自备设备设施有：塔吊、对讲机、钢丝绳、施工电梯或按建设单位及监理审核的施工组织设计要求配备，其中塔吊工工资、指挥工工资、施工电梯操作人员工资由乙方自行负责。电焊机、二级配电箱以后的三及配电箱和线缆、搅拌机、台式圆盘锯、手提圆盘锯、台钻、电锤、振动电机和振动棒、对焊机、竖焊机、锻铁机、钢筋校直机、直螺纹套丝机、焊机手线及面罩焊钳、手推车、切割机、切片机、水平仪，砼浇筑所渉及的设备、用具、砼收装机、料斗承包范围、串筒卸料平台等，自己所用机器保养及电器设备维修均由乙方自行负责。

　　4、乙方需自行提供的工具：平铲、十字镐、灰捅、抬绳抬杆、铁桶、抽水机、撮箕、皮(胶)水管、胶水平管、振动棒、抹灰工具及广线、灰盘、铁板、断线钳、手提刨机、手枪钻和手推车及满足施工要求所需的一切机具和工用具，二级配电箱以后的供电线缆和供水口以后的供水胶管等。

　　5、乙方需提供的材料：钢管、钢管扣件、组合木模板、板材、枋材对拉螺杆(防水螺杆除外)以及安全网、竹跳板、扎丝、铁丝、钉子、竖焊剂、电焊条、外加剂、封口胶带、胶沫剂、彩条布、双面胶、大小扫把、棉纱、砂轮机、各种大小钻头、切割片、安全帽、保险绳及劳保用品、夜间作业照明灯具、电线以及二级配电箱以后的所有施工用电线路的敷设及安装。

　　6、工人的生活及防疫和劳保用品由乙方自行负责。

　　7、保证本工程的安全文明施工，执行甲方安全文明施工管理条例和规章制度。(负责土建安全防护的搭设与拆除和楼层卫生清理打扫。

　　8、乙方应严格按照施工图及图说、图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件及施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

　　9、配合甲方及其他分包单位做好配合的相关工作事宜，(如消防、电梯安装预埋等)。

　　10、按甲方周、月、季进度节点计划完成进度。

　　七、安全文明施工及管理目标

　　(1)、管理目标：达到市区级文明施工工地。

　　(2)、乙方进场后，对所属工人做好安全文明施工教育工作和安全措施工作，委派负责安全的专职人员，负责现场的安全文明施工工作;安全防护按要求负责搭设，检查合格并

　　3 / 5

　　形成资料记录。

　　(3)、乙方在施工过程中必须严格遵守发包方指定的各项安全文明施工管理制度，按安全操作规程操作，认真执行国家现行的安全规程GJ80--91、33--86、46—88、JGJ--59--99进行管理，做到安全生产，文明施工。

　　(4)乙方人员严禁酒后上班从事任何工作，禁止擅改设计几何尺寸与野蛮施工;在操作过程中，上岗操作人员必须戴安全帽、戴胸牌、高空作业必须系安全带、不准穿拖鞋、赤脚上班、对特殊工种实行现场压证上岗制度，若违规操作，对违反规章者按现场综合管理制度进行处罚，并承担所造成的安全事故责任。

　　(5)、乙方必须与进场作业班组及工人签订安全、质量进度工期责任合同，把安全质量责任分解落实到每一个班组及人头上。

　　(6)进入现场的人员必须佩戴安全帽，听从发包方管理员的正确指挥，并严格保证接受安全教育。

　　(7)、宿舍环境卫生实行乙方专人管理，生活垃圾归入专用设施内。

　　(8)、工人进场后必须经公司的三级安全教育方可上岗，安全第一，质量第一。工人必须严格遵守公司的各项规章制度。

　　八、工期及进度

　　总工期(不含基础地梁顶以下部分) 300 日历天，乙方必须保证按甲方所制定的进度计划的施工，乙方周、月进度，以甲方会议决定的书面通知为准。

　　九、工程单价

　　本工程一次性包干，按建筑面积计算，基础地梁顶标高以上 410 元/m2计算(不含税金，乙方提供人工工资表)。

　　基础工程地梁顶标高以下工程劳务费用另行协商。

　　十、履约保证金缴纳及返还方式

　　1、履约保证金40万元(肆拾万元);乙方于年月日前缴纳履约保证金万元(万元)，剩余万元(万元)在进场时缴纳。

　　2、保证金退还时间和比例，主体框架完成七层退还乙方保证金20万元(贰拾万元)，剩余20万元(贰拾万元)在主体框架封顶后退还。

　　十一、工程款支付

　　1、乙方在本工程中从基础地梁垫支至主体框架结构7层后的5天内，甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的200.00元/㎡;当完成主体框架封顶后的5天内，甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的200.00元/㎡;剩余款项(留3%作保修金)待外架拆除完毕5日内支付。

　　2、保修金的退还按相关规定分项工程保修时间期满后5天内分别支付乙方。

　　十二、其他约定事项

　　1、务工人员必须提供本人身份证复印件，经三级教育培训后才能进入现场施工。

　　2、乙方工作人员必须遵守国家法律、法规规范以及甲方现场管理规章制度，民工工资

　　管理按国家政策及重庆建委要求办理，拖延民工工资责任由乙方负责。

　　3、乙方人员进场后，各班组之间搞好团结，不得酒后作业，打架滋事。

　　4、现场人员应服从甲方管理人员安排，不得借故闹事或阻碍施工。

　　5、本项目中乙方施工范围及临设区的清洁卫生由乙方负责清理;甲方分包的工程施工

　　中所发生的建筑垃圾由甲方负责清理场。保持清洁卫生。

　　6、本工程所产生的计时工工资。小工按 150 元/工日、技工按 200 元/日的标准

　　执行。

　　7、基础部分如甲方分包工程需使用塔吊，其使用的塔吊租赁费用(含操作工工资)，

　　由甲方支付。

　　8、在乙方的工作完成申报停用设备7日后，甲方所分包的其它分项工程需使用乙方的

　　相关机械设备时。其费用以甲方协调分包工程单位负责。

　　9、工程施工中若因甲方原因造成停工带来的损失必须按实赔偿，否则乙方拒不开工，

　　直至甲方按实赔偿为止。

　　十三、争议的解决

　　本合同如有未尽事宜及争议的地方由甲乙双方协商解决，协商不成向所在地区的劳动

　　局仲裁判决处理，人民法院诉讼。

　　十四、违约责任

　　本合同中关于甲乙双方违约的具体责任如下：

　　1、每延期一天支付工程款，甲方按应付工程款的月息3%支付给乙方作为违约金;乙方向甲方缴纳的保证金，如甲方不能按期退还，按保证金总额增加3%月息计算违约金支付给乙方。

　　2、甲方违约责任：因甲方原因造成乙方停工待料，时间超过24小时后，由甲方按实际发生时间与乙方核定签证超时停工待料补助费用，并即时支付。

　　3、乙方违约责任：由乙方承担所施工范围内的一切质量问题引起的法律和经济责任;因乙方承包人的责任造成甲方延期交房，由乙方承担由此引起的经济损失。