工程施工合同模板（精选33篇）

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年xx月xx日

工程施工合同模板 篇18

　　发包方（甲方）：贵阳金辉电力实业总公司。

　　承包方（乙方）：贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司。

　　第一条 合同依据

　　本合同的法律依据是中华人民共和国《合同法》和《建设安装工程合同及施工条例》；工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的《清镇寒坡岭110KV变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。

　　第二条 工程名称、地点和范围及内容

　　一、 工程名称：清镇寒坡岭110KV变电所全所接地及照明安装工程。

　　二、 工程地点: 清镇寒坡岭110KV变电所内。

　　三、 工程范围及内容:

　　1：清镇寒坡岭110KV变电所防雷接地安装。

　　2：清镇寒坡岭110KV变电所全所照明安装。

　　第三条 承包方式

　　本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用20xx年北京地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（20xx年价）的通知》；费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（20xx年版）；根据贵州省电力公司电技经[20xx年。

　　第四条 双方协作事项

　　甲方负责：

　　一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

　　二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

　　乙方负责：

　　一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

　　二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

　　三：竣工资料报有关部门审核。

　　第五条 违约责任

　　按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

　　第六条 发生经济纠纷处理方式

　　如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

　　第七条 施工工期

　　本工程 年 月 日前完工。

　　第八条 工程承包方式

　　本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

　　第九条 安全责任

　　施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

　　第十条 工程造价

　　本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整（129760.00），本工程包工包料按实结算。

　　第十一条 合同份数

　　本合同正本2份，双方各执正1份。

　　第十二条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。

　　甲 方：（公章） 乙 方：

　　负责人：（签章） 负责人：（签章）

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

工程施工合同模板 篇19

　　发包单位： (甲方)

　　承包单位： (乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：

　　1. 第一条 工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程内容：

　　4. 承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应

　　5.. 施工期限：准)

　　6. 工程质量等级：

　　7. 第二条 工程价款及取费依据

　　1. 工程单价：

　　2. 工程总价：

　　第三条 甲方责任

　　1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。

　　2. 负责施工现场的“三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管网资料。

　　3. 提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。

　　4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，提供乙方施工所需的相关资料。

　　5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。

　　6. 在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。

　　7. 工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定及时付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。

　　8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条 乙方责任

　　1. 根据图纸要求，设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志，做为复查验收的依据。

　　2. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素，工期相应顺延)完成任务，做到文明施工，安全生产，场地整洁，负责现场安全。

　　3. 及时向甲方提供施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。

　　4. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或承担相关责任。

　　5. 工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　6. 第五条 工程变更及施工签证

　　1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应及时办理签证，并承担相应的费用。

　　2. 因甲方未按合同第三条完成应承担的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方7天内解决有关手续，继续施工，否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。

　　3. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方委托乙方承办，并经双方签证列入工程决算。

　　第六条 工程竣工结算

　　2. 50%的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。

　　3. 工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为竣工验收合格。

　　4. 第七条 工程质量及验收

　　1、GB50202-20xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。

　　2、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参加;如甲方不能按时参加，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。

　　3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：

　　1. (1) 材料试验记录

　　2. (2) 桩位竣工平面图

　　3. (3) 工程设计变更及现场签证记录

　　4. (4) 现场施工记录

　　5. 第八条 物资供应

　　本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合格，符合有关质量标准和要求。

　　1. 第九条 设计变更

　　施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。

　　第十条 由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必须据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。

　　第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。

　　第十二条 争义的解决方式

　　如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。

　　第十四条 备注：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同模板 篇20

　　发包方（简称甲方）：_________________

　　承包方（简称乙方）：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《苏州市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。