工程设计合同协议2024（通用32篇）

　　甲方责任

　　1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

　　3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

　　4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

　　5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　6.在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

　　乙方责任

　　1.如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结

　　构和竣工的验收。

　　第五条　工程设计版权

　　本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

　　第六条　违约责任

　　1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_________元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。

　　2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。

　　3.由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。

　　4.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。

　　5.由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　6.甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

　　第七条　合同生效、中止与结束

　　本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

　　甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

　　因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过

　　该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第二款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

　　本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第八条　不可抗力

　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

　　第九条　合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_________种方式解决：

　　1.向_________市城乡规划委员会申请调解;

　　2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

　　3.向有管辖权的人民法院起诉;

　　4.其它解决方式：_________________________________________________________________________。

　　第十条　未尽事宜与附加条款

　　本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　本合同附加条款如下：_______________________________________________________________________。

　　第十一条　合同文本

　　本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本_________份，甲方执_________份，乙方执_________份。

　　建设单位(盖章)：____________　　设计单位(盖章)：_____________

　　单位法人代表(签字)：________　　单位法人代表(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：__________　　委托代理人(签字)：___________

　　单位地址：____________________　　单位地址：_____________________

　　单位电话：____________________　　单位电话：_____________________

　　邮政编码：____________________　　邮政

　　编码：_____________________

　　开户银行：____________________　　开户银行：_____________________

　　开户帐号：____________________　　开户帐号：_____________________

　　_________年________月_______日　　_________年________月________日

　　签订地点：____________________　　签订地点：_____________________

　　附件　填写合同须知

　　一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同;

　　二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全;

　　三、本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

　　四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;

　　五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;

工程设计合同协议2024 篇27

　　建设方：________________(以下简称甲方)

　　总包方：________________(以下简称乙方)

　　分包方：________________(以下简称丙方)

　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任， 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　(一)总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　(二)工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　(三)合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自________年________月________日开工至________年________月________日竣工验收。

　　(四)工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　(五)合同价款：合同定价(大写)：暂定人民币___元整(小写)：___元，工程款按最后实际工程量结算下浮___结算。

　　(六)决算依据：(______版)《______省建设工程施本工程套用《______省市政工程预算定额》、(______版)工取费定额》;材料价格执行________年________月《______建设工程造价信息》(______栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　(七)合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　(八)工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　(九)建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。