公路项目施工合同范本（精选31篇）

　　3.受托方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿委托方经济损失。

　　4.如果委托方不按合同约定方式付款，受托方有权解除合同。

　　5.如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。

　　六、合同纠纷的解决方式：

　　合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由 人民法院以诉讼方式解决。

　　七、其它：

　　1. 本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。

　　2. 本协议属于项目委托合同关系，不适用《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的规定，适用《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

　　3. 如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

　　4. 本合同壹式贰份双方各执壹份，从正式签订之日起生效。

　　八、补充条款：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

公路项目施工合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、 甲方承包给乙方的工程项目：

　　1、校园围墙墙体260米长、高2.5米(总面积650平方米)。墙体粉批白水泥，包工包料，每平方米6.5元。计价4225元。

　　2、厕所墙内外三面加教师住平房东面墙体，总长230米、高1.8米(总面积414平方米)。拆除墙体沙灰、粉水泥砂浆、批白水泥两遍，包工包料，每平方米20元。计价8280元。

　　3、教室内墙200平方米，墙体分批水晶腻子，1.5米高墙体再外批油漆，包工包料，每平方10元，计价20x元。

　　4、学校西院墙修补、南北一致整平，包工料计价2300元。

　　四项总计价：16805元(壹万陆仟捌佰零伍元)

　　二、乙方权利义务

　　1、乙方施工的期限：合同签订后两周内施工完毕。

　　2、可以向甲方提出必要的施工帮助：如提供工人住宿、在学校大伙自费就餐、学校有能力提供的工具。

　　3、须保质保量按时完工。

　　三、甲方权利义务

　　1、对乙方的施工进行监督。

　　2、有权利对不合格的施工通知乙方返工。

　　3、对乙方提出的合理帮助给予支持。

　　四、工程质量

　　乙方必须按预算要求施工，保质保量施工，甲方验收不合格乙方必须返工。

　　五、 付款方式

　　工程所需款项由乙方先垫资，完工甲方验收后一个月内付款。

　　六、 安全责任

　　施工过程中因施工出现安全事故，一切责任和经济损失由乙方负责。

　　七、 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。

　　八、 未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

公路项目施工合同范本 篇9

　　甲方：_________ 身份证号码：_________

　　乙方：_________ 身份证号码：_________

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

　　第一条、项目概况及合作条件

　　1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　(1)甲方_____投资_____万元，占_____%;

　　(2)乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%;

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二条、工程管理责任及分工

　　1、该项目工程管理责任及分工如下：

　　(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;

　　(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

　　(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三条、利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配

　　该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四条、资金及管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　3、该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　第五条 违约责任

　　甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

　　第六条、争议纠纷解决

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第七条、免责声明

　　在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围，不用承担相应的违约责任。

　　第八条、其他约定

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　3、本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4、本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在_____市签字。

　　甲方：(签字)_________

　　乙方：(签字)_________

　　_____年_____月_____日

　　工程施工项目合作要注意什么?

　　一、签订合同时应当审查施工合同主体;

　　二、注意约定合理的付款方式;

　　三、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候，应当明确，对于施工方递交的工期调整报告，发包方应当在几日内回复，如不回复视为认可

　　四、签订建设施工合同时应注意的其他问题

　　1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括 “质量等级”、“验收标准”、“特殊标准”的约定。

　　2、多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合“文字描述”、“施工图纸”、“工程量清单”、“界面划分”多种方式进行约定。

　　3、违约责任应当约定具体违约责任的约定方式有：“概况性约定”、“具体约定”两种方式。建议对于主要义务分别做具体的约定，不要使用概况性约定。此外，违约责任条款还要明确具体的责任方式，比如违约金的计算、违约行为与施工企业权利的衔接等。

公路项目施工合同范本 篇10

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。