公司2024装修合同（精选30篇）

　　11.5?施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　11.6?参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第十二条?乙方工作

　　12.1?施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　12.2?严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　12.3?保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　12.4?保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　12.5?参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　12.6?指派___为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　12.7?乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

　　第十三条?工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表：装饰装修工程变更单)。

　　第十四条?工期延误

　　14.1?对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：?(1)工程量变化或设计变更;?(2)不可抗力;?(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　14.2?因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　14.3?甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　14.4?因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第十五条?违约责任

　　15.1?合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　15.2?未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　15.3?因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　15.4?由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。

　　15.5?由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

　　15.6?由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。

　　15.7?甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　15.8?乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　第十六条?合同的变更和解除

　　17.1?合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　17.2?施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　第十七条?垃圾清运

　　因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的____地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)___元(此费用不在工程价款内)。

　　第十八条?声明及保证

　　甲方：

　　18.1?甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　18.2?甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　18.3?在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　18.4?甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　18.1?乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　18.2?乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　18.3?在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　18.4?乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十九条?保密

　　第二十条?不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。?如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在____天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十一条?通知

　　21.1?根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　21.2?各方通讯地址如下：

　　甲方：________________________________________________________________。

　　乙方：_________________________________________________________________。

　　21.3?一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第二十二条?争议的处理

　　22.1?本合同受___国法律管辖并按其进行解释。

　　22.2?本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　(1)提交________委员会_____;?(2)依法向人民法院起诉。

　　第二十三条?解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十四条?补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五条?合同效力

　　1.?本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为___年，自___年___月?___日至____年___月__日。

　　2.本合同正本一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力;合同副本___份，送____留存一份。

　　3.?合同附件为本合同的组成部分。

　　合同签订地点：________省______市_______区/县

　　（以下无正文）

　　甲方(盖章)：

　　委托代理人(签字)：

　　_______年____月____日

　　签订地点：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　______年____月____日

公司2024装修合同 篇9

　　甲方(房主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价(大写)：其中设计费(大写)：

　　3、工期天，自____年__月__日起至____年__月__日止。

　　4、工程款付款方式列下表：

　　5、工程保修期：一年

　　6、甲方代表：

　　7、乙方代表：

　　8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准(附表一)。

　　9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表(附表二)。

　　10、工艺做法详见工艺质量说明(附表三)。