钢网架安装施工合同（通用27篇）

钢网架安装施工合同 篇1

　　编号：__________________

　　工程名称：__________________

　　建设单位：__________________

　　委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作)

　　施工单位：__________________(以下简称乙方)

　　一、概况：

　　1.1.工程项目名称：__________________;

　　1.2.工程项目面积：__________________;

　　1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架 制作、安装合同，以资共同执行。

　　二、 网架定制作、施工依据：

　　2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;

　　2.2.网架面积：_________;

　　2.3.网格尺寸：_________;

　　2.4.网架矢高：_________;

　　2.5.网架型式：正放四角锥;

　　2.6.支承方式：_________; _________;

　　2.7.施工依据1

　　《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;

　　2.8.施工依据2

　　《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;

　　2.9.施工依据3

　　《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-》

　　2.10.施工依据4

　　《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》

　　2.11.施工依据5

　　《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-》

　　三、荷载：

　　3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡，

　　3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡，

　　3.3、其他荷载：

　　四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：

　　制作及安装费用 编号 施工内容 工程面积 单价 金额

　　1 2 3 4 5 6 7 8

　　合同总价(大写)

　　备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3)

　　五、工程款支付方法

　　付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付

　　六、 质量标准、施工及验收

　　6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质 量;

　　6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收;

　　6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格;

　　6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15 天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。

　　七、工期要求

　　7.1.甲方预埋件和脚手架必须于_________完成;

　　7.2.乙方构件制作必须于_________完成;工程总工期为_________天;

　　7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求;

　　7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。

　　八、双方协作、责任与配合

　　8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担;

　　8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架;

　　8.3.甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款;

　　8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收

　　8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;

　　8.6.甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利;

　　8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关的工程报验资料;

　　8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的安全责任均由乙方自行负责;

　　8.9.乙方将指定为项目经理，并成立工程施工项目经理部。

　　九、供货方法：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。

　　十、违约责任

　　10.1、违约方承担另一方的所有经济损失;

　　10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款;

　　10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的损失;

　　10.4、未尽事宜由双方共同协商解决;

　　十一、其他

　　11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;

　　11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止;

　　11.3、本合同一式贰份，双方各执壹份;

　　十一、签约单位、时间和签约地点

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　时间：__________________

　　地点：__________________

钢网架安装施工合同 篇2

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称： （以下简称：本工程）；

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。