关于劳务承包合同范文汇总（精选33篇）

　　5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。

　　6、工队若无进度、无质量、人员跟不上，不能按时完成任务，不听从指挥，甲方有权清除出场，解除合同。

　　十一、双方责任

　　甲方：

　　1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。

　　2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。

　　4，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费用由甲方负责。

　　5、负责提供材料的垂直运输设备。

　　6、确保施工用材料及时到位。

　　7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。乙方：

　　1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。

　　2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

　　3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。

　　4、合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理。

　　5、此合同双方必须严格执行，如有单方违约，罚款5万元。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。

　　甲方代表：联系电话：

　　乙方代表：联系电话：

　　签订时间： 年 月 日

关于劳务承包合同范文汇总 篇28

　　劳务承包合同

　　劳务发包方：                           (以下简称甲方)

　　劳务承包方：                           (以下简称乙方)

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。

　　一、工程名称： ；  

　　二、工程地点： ；  

　　三、承包方式：承包方式按照以下第  种方式：

　　（1）包死价总价合计       元（大写：               元整），增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款；

　　（2）按照施工面积计算每平方    元，实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算；

　　（3）其他方式：                                        

　　；

　　四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：

　　（1）                                         ；

　　（2）                                         ；

　　（3）                                         ；

　　（4）                                         ；

　　五、合同价款

　　合同价款为以下第  种：

　　（1）包工包料

　　（2）单包工

　　（3）                                             ；

　　六、工期

　　（1）本工程     年  月  日开工，     年  月  日前完成，总工期      天（含各类国定假期、雨天）；

　　（2）因甲方原因，或者发包方原因导致停工和无法施工的，工期相应顺延；

　　（3）因甲方和发包方原因导致停工的，甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付     元/人的停窝工损失；

　　（4）因甲方原因导致工期延误或者停工超过   天的，乙方有权单方解除合同，且不免除第（3）项的赔偿义务；

　　七、劳务款支付

　　劳务款的支付按照以下第  种方式：

　　（1）按照工程进度付款：

　　a、施工至                         支付劳务款        元；

　　b、施工至                         支付劳务款        元；

　　c、施工至                         支付劳务款        元；

　　d、施工至                         支付劳务款        元；

　　（2）按照时间付款：

　　a、      年   月   日支付劳务款        元；

　　b、      年   月   日支付劳务款        元；

　　c、      年   月   日支付劳务款        元；

　　d、      年   月   日支付劳务款        元；

　　（3）其他方式：                                        

　　（4）如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的，没延期一天应当按照欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。

　　八、竣工验收及质量维修

　　1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。

　　2、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。

　　3、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格，导致乙方返工的，甲方应当按照             标准向乙方支付返工费；

　　4、乙方施工完毕后，甲方应当及时验收，经乙方书面或者口头通知后15内甲方不予验收的，视为工程验收合格；

　　5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。

　　九、安全文明施工

　　1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；

　　2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作；

　　3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；

　　4、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。                      

　　十、人员要求及管理

　　1、甲方现场负责人：          ，联系方式：               ,    除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；        

　　2、乙方现场负责人：          ，联系方式：               。    

　　3、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件，提供必须的安全保障器材和措施，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应当承担赔偿责任。

　　十一、争议解决

　　双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向               人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必须以书面变更合同进行，本合同一式   份，甲乙双方执壹份。

　　甲方（盖章）：              乙方（签字盖章）：              

　　负责人（签字）：            负责人（签字）：