关于私人施工合同（通用34篇）

　　七、违约责任：　　

　　1、乙方应当按照合同约定支付承包费，每逾期____日按逾期承包款的万分之一向甲方支付违约金。如逾期三个月未付清应付的承包款的，甲方有权解除本合同。　　

　　2、甲方非因不可抗力原因不得解除本合同。如因甲方主持更替及其他任何原因单方解除本合同的，应当向乙方支付违约金万元，并返还甲方已付的承包费。　　

　　八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。　　

　　九、因本合同发生纠纷，经甲乙双方友好协商，协商不成的，有权向乙方所在地的人民法院起诉。　　

　　十、本合同一式俩份，双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。　　甲方：寺　　负责人：________年____月____日　　乙方：年____月____日

关于私人施工合同 篇19

　　甲方(业主)：_________ 乙方(承包方)：_________

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　装饰工程施工地点：_______

　　施工内容：_________　　

　　承包方式：_________　　

　　合同总工期______天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　合同总价款(金额大写)：_____其中：人工费_____元，材料费______元。(见附表一)

　　二、双方工作

　　1、甲方工作

　　1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2、乙方工作　　

　　2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2.2 乙方指派______(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的.一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期　　

　　1、工期延误　　

　　1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)甲方不能按约定提供开工条件。

　　(2)设计变更和工程量变化。

　　(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_____元。

　　1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。

　　四、工程价款支付　　

　　开工日前三天，甲方支付总价款的____%，计_____元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_____%，计_____元;验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_____元。

　　五、材料供应　　

　　1、甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。

　　甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2、乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)

　　注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、工程变更

　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1、工程质量

　　1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2、竣工验收与保修

　　2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表

　　五)。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：_____。

　　2.3 双方约定的保修项目内容期限为：_____。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

　　八、安全和防火　　

　　1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　甲方（签章）：________ 乙方（签章）：________

　　代表（签名）：________ 代表（签名）：________

　　_____年_____月____日 _____年_____月____日

关于私人施工合同 篇20

　　甲方： 乙方：　　依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。　　

　　第一条 合同总则　　工程名称： 工程地点：　　合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训　　

　　第二条 合同价款及合同清单　　合同总价：人民币 元整( )　　(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)　　

　　(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元　　

　　(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %，计人民币 元;　　备注：_________________________________________________;　　

　　第三条 工程期限　　

　　1、经双方商定，本系统的工程施工日期________年____月____日，本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。　　

　　2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除　　

　　3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。　　

　　(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;　　

　　(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;　　

　　(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;　　

　　(4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。　　

　　第四条 甲方责任　　

　　1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。　　

　　2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。　　

　　3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。　　

　　4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。　　

　　第五条 乙方责任　　

　　1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。