广州建设工程施工合同（通用33篇）

　　5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。：

　　6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款___%。

　　第二次付款工程完成___%以上，付款___%。

　　第三次付款工程完成___%，付款___%。

　　第四次付款按双方商定结算价格结清，付款___%。

　　第五次付款尾款___%质保金___年。

　　第7条关于材料供应的约定

　　凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。

　　第9条奖励和违约责任

　　9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额___%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滞纳金

　　9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第10条争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。

　　第11条未尽事宜

　　双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第12条其它

　　第13条附则

　　12.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。

　　12.2、本合同履行完成后自动终止

　　甲方：________________乙方：________________

　　______年___月___日

广州建设工程施工合同 篇29

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数　　　　　天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写)：　　　　　　　　元(人民币)

　　￥：　　　　　　　　元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定　　　　　　　　后生效。

　　发包人：(公章)　　　　　　承包人：(公章)

　　住所：　　　　　　　　　　　　住所：

　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：

　　委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　传真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　账号：　　　　　　　　　　　　账号：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：

广州建设工程施工合同 篇30

　　原告：___________________________省__________建筑有限责任公司

　　住所：___________________________市__________

　　法定代表人：______________________________________，总经理

　　被告：____________________________市__________管理有限公司

　　住所：____________________________市__________

　　法定代表人：_____________________________________，董事长

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告应支付的钢材款___________元)及违约金___________元，合计___________元，___________年___________月___________日后至判决生效止的违约金按每天___________元计算;

　　2、判令被告支付原告因停工造成的材料损失费、误工费等损失___________元;

　　3、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工，双方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。___________年___________月被告委托___________市__________有限公司对已完工的工程进行结算审核。___________年___________月___________日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算。经结算，被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付的钢材款___________元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包__________。___________年___________月___________日，被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划，并承诺了逾期付款的违约责任。___________年___________月___________日，原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元。原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请。

　　此致

　　___________市___________区人民法院

　　具状人：___________________________省__________建筑有限责任公司

　　法定代表人：___________________________

　　代理律师____________________律师事务所_____________________

广州建设工程施工合同 篇31

　　编号：____________

　　工程名称：_______________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　_______年______月______日

　　甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

　　1。本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2。下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

　　(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;

　　(2)合同协议书;

　　(3)双方签署的合同谈判备忘录;

　　(4)合同专用条款;

　　(5)合同通用条款;

　　(6)中标通知书、投标书和招标书;

　　(7)与本合同有关的其他文件。

　　3。本合同总价款为人民币_______万元。

　　4。本合同工程的施工期为______个月(天)，或：自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。