az9范文网

您现在的位置是:首页 > 合同范本

合同范本

广州市建设工程施工协议(精选31篇)

2024-08-10 21:02:48合同范本打印
广州市建设工程施工协议(精选31篇) 合同编号:工程名称:建筑单位:施工单位:签订日期:年月日发包人(全称):承包人(全称):(乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工....

  15.2质量评定仲裁部门名称:

  第16条 隐蔽工程、中间验收。

  16.1中间验收部位和时间:

  第17条 试车。

  第18条 验收和重新检验。

  第19条 合同价款及调整。

  19.1调整的条件:

  19.2调整的方式:

  第20条 工程预付款。

  20.1预付工程款总金额:

  20.2预付时间和比例:

  20.3扣回时间和比例:

  20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:

  第21条 工程量的核实确认。

  21.1乙方提交工程量报告的时间和要求:

  第22条 工程款支付。

  22.1工程款支付方式:

  22.2工程款支付金额和时间:

  22.3甲方违约的责任:

  第23条 甲方供应材料设备。

  23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):

  第24条 乙方采购材料设备。

  第25条 设计变更。

  第26条 确定变更价款。

  第27条 竣工验收。

  27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:

  27.2乙方提交竣工图的时间和份数:

  第28条 竣工结算。

  28.1结算方式:

  28.2乙方提交结算报告的时间:

  28.3甲方批准结算报告的时间:

  28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间:

  28.5甲方违约的责任:

  第29条 保修。

  29.1保修内容、范围;

  29.2保修期限:

  29.3保修金额和支付方法:

  29.4保修金利率:

  第30条 争议。

  30.1争议的解决程序:

  30.2争议解决方式:

  第31条 违约。

  31.1违约的处理:

  31.2违约金的数额:

  31.3损失的计算方法:

  31.4甲方不按时付款的利息率:

  第32条 索赔。

  第33条 安全施工。

  第34条 专利技术、特殊工艺和合理化建设。

  第35条 地下障碍和文物。

  第36条 工程分包。

  36.1分包单位和分包工程内容:

  36.2分包工程价款的结算办法:

  第37条 不可抗力。

  37.1不可抗力的自然灾害认定标准:

  第38条 保险。

  第39条 工程停建或缓建。

  第40条 合同生效与终止。

  40.1合同生效日期:

  第41条 合同份数:

  41.1合同副本份数:

  41.2合同副本的分送责任:

  41.3合同书制定费用:

  合同订立时间:         年   月   日

  发包方(章):               承包方(章)

  地址:                   地址:

  法定代表人:                法定代表人:

  委托代理人:                委托代理人:

  电话:                   电话:

  电挂:                   电挂:

  开户银行:                 开户银行:

  帐号:                   帐号:

  邮政编码:                 邮政编码:

  鉴(公)证意见:

  经办人:

  鉴(公)证机关(章)

  年   月   日

  附件二:《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的使用说明

  《建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成了《建设工程施工合同示范文本》(以下简称《示范文本》)。

  《合同条件》是根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须严格履行。

  由于合同标的--建设工程的内容各不相同,工期造价也就随之变动,承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异,双方的权力、义务也就各有特性。因此,《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程,需要进行必要的修改、补充,即配之以《协议条款》。《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的,主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式,承发包双方针对工程的实际情况,把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议,《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现,成为合同文件的组成部分。  这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》,对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则,并使协议尽可能准确、严密,以减少扯皮,保证施的工顺利进行。我们编制了这个《使用说明》,供承发包双方在签订合同时参考。

  采用招标发包的工程,《合同条件》应是招标书的组成部分,发包方对其修改、补充或不予采用的意见,要在招标书中说明。承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见,也要在投标书中一一列出。中标后,双方将协商一致的意见写入《协议条款》。不采用招标发包的工程,在要约和承诺时,都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出,将取得一致的意见写入《协议条款》。

  下面对《协议条款》的使用加以说明:

  发包方(以下简称甲方):可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意,履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在《协议条款》甲方位置内,不得简称。与甲方合并的单位、兼并甲方的单位,购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员,均可成为甲方,履行合同规定的义务,享有合同规定的权利。

  承包方(以下简称乙方):应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称。但乙方不能将工程转包或出让,如按《合同条件》第36条进行分包,应在合同签订前提出并征得甲方同意。

  第1条

  1.1本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程内容,主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围,主要指是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。

  1.2本款内应写明双方商定的开工日期,也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定的乙方提交竣工报告的日期,包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。

  1.3写明双方商定的工程应达到的质量等级(即合格还是优良)。

  1.4应写明工程价款的金额和承包方式。

  工程为群体或小区工程时,以上各项应按附表格式将单位工程列表说明,作为《协议条款》的附件。如:

  工程项目一览表

  ┌──┬────┬─┬─┬──┬──┬────┬──┬─────┬─────┐

  │单位│建  筑│结│层│檐│跨│设备安装│工程│ 开工日期│竣工日期 │

  │工程│面  积│ │ │高│度│    │造价├─┬─┬─┼─┬─┬─┤

  │名称│(平方米)│构│数│(米)│(米)│内  容│(元)│年│月│日│年│月│日│

  ├──┼────┼─┼─┼──┼──┼────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

  │  │    │ │ │  │  │    │  │ │ │ │ │ │ │

  ├──┼────┼─┼─┼──┼──┼────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

  │  │    │ │ │  │  │    │  │ │ │ │ │ │ │

  ├──┼────┼─┼─┼──┼──┼────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

  │  │    │ │ │  │  │    │  │ │ │ │ │ │ │

  └──┴────┴─┴─┴──┴──┴────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  第2条 本条应写明组成合同文件的名称和顺序。

  实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释不一致时,是否有作出解释的权力。

  第3条

  3.1肩合同文件使用少数民族语言,本款应规定语言的名称,写明使用的《合同条件》和法律法规、标准规范翻译文本的名称,由谁提供和提供时间。

文章评论