搅拌工程承包施工合同书（精选34篇）
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，3 5kVA及以上为壹仟元，000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元KVA计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1 )提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方(签章)：_________
法定代表人(签章)：_________
时间：_________
乙方(签章)：_________
法定代表人(签章)：_________
时间：_________
搅拌工程承包施工合同书 篇30
甲方:_______________
乙方：_______________
为了明确双方权力、义务和责任，根据《中华人民共和国建筑法》、《民法典》的规定，经甲乙双方磋商达成以下协议请双方共同执行。
工程名称：_______________
工程地点：_______________
工程概况：独立基础，地上层+楼梯、电梯用房等___以上建筑面积为___平方。
一、承包工程内容：
本工程的独立基础垫层、基础梁垫层、独立基础、基础梁，首层钢筋混凝土地面垫层，首层钢筋混凝土地面;框架中的梁板柱、构造柱及混凝土圈梁，楼梯屋电梯机房，装饰架等施工图纸所有混凝土结构工程，楼面清理工作。
二、承包方式：
施工班组承包混凝土工程，本工程所用到的插入式振动棒，平板振动器，铁锹，锄头，工人水鞋，铝合金找平尺，打磨机，木抹板，铁抹子，控制标高胶丝线等，包工以及包施工中所用到的工具，包质量，包安全施工。
三、合同工期：
1、混凝土独立基础垫层浇注为___天，独立柱基浇注为___天，地梁垫层为___天，
2、基础与框架柱混凝土不足10立方混凝土为人工自卸方式。
其它尽量安排天泵浇注混凝土。
3、基础梁混凝土浇注为___天，首层地面垫层与首层地面混凝土浇注各为___天，每层框架柱浇注混凝土为___天，每层楼面混凝土浇注为___天。
四、计价与付款方式：
1、独立基础，基础梁及其垫层，首层地面按一个楼面自然层计算面积，每平方___元计算。
2、首层地面垫层混凝土按实际面积计算，___元/2计算。
______以上按实际建筑面积计算工程量，每平方___元/2计算。
包含楼面清理及垃圾清离楼面到现场指定垃圾堆放点的人工费用。
3、每月按完成的总工程量支付___%,混凝土工程完工含楼面清理完毕验收合格一个月内支付总工程___%抹灰工程完毕支付余下的___%工程款。
五、工程质量要求：
1、本工程质量要求为优良工程，施工班组必须按施工规范要求严格施工每次振捣混凝土必须有专职管理人员在现场，否则每次不在场罚款___元每次。
2、混凝浇注过程中要管理人员拉线指挥工人进行水平控制标高，高差不能超过___混凝土振捣要到位，不能出现蜂窝、麻面、烂柱脚等不良现象。
3、质量出现严重缺陷则对施工班组进行经济重罚，造成返工费用由施工班组出。
4、混凝土浇注完成初凝要进行木抹子磨面，预防混凝土开裂。
混凝土浇注完毕完成要对现场多余的进行清理，做到文明施工。
5、要适时进行保养，每天淋水次数不能少于___次，要连续坚持淋水保养7天，所有是天面部分工程要求为人工原浆光面。
六、双方责任和义务：
甲方责任和义务：
1、甲方提供施工技术交底和安全交底。
2、甲方提供施工班组的住宿和工人厨房用水用电，厨具由施工班组负责。
3、施工现场甲方提供水平控制点让施工班组在混凝土施工中进行有效的水平面控制。
4、甲方提供浇注混凝土及浇注混凝土天泵。
5、甲方提供清理混凝土和楼层用的斗车和升降机械。
乙方责任和义务
1、承包方组织好施工作业人员，浇注时保证人手充足，施工人员要满18周岁，年龄不能大于55周岁的身体健康的合法公民。
保证工程质量，做好安全生产，做到下班前要清理完成施工现场，做到文明施工。
2、施工人员在生活区要定期清理卫生保持宿舍整洁，严禁施工班组聚众赌博和斗欧和吸毒现象，如有发生则报送公安机关处理。
3、在生活区宿舍内禁止电线乱拉乱接，禁止用热得快(电热丝)烧水和电磁炉煮食，做好防火措施如有发现除没收用具以外每次对其进行罚款元进行警告。
4、施工过程中如有爆管现象，施工班组要积极配合进行接管与无条件清理施工现场。
5、施工班组在施工过程中违返安全操作规程，出现质量和安全事故责任由施工班组自行负责。
七、争议和仲栽
在合同履行过程中，若发生争议，应当双方协商解决，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。
八、本合同一式两份，双方各执一份。
经双方签字盖章(按手印指纹)后生效。
甲方签名：_______________ 乙方签名：_______________
身份证号码：_______________ 身份证号码：_______________
日期：_______________ 日期：_______________
搅拌工程承包施工合同书 篇31
甲方：__________
乙方：__________
一.乙方承包甲方打井工程，乙方__，甲方付款,免费供水，供电及食宿于开工日期前，为乙方提供__________平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。
二.乙方打井采用的材料为__管。
三.打井深度__米左右。打井费用每米__元。上水工具不包含在此价格内。
四.乙方设备进场后甲方付乙方进场费____________元。其余款项乙方施工完成出水时，甲方一次性把余款付给乙方。
五.甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工，甲方补助乙方__________%__元。
六.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
搅拌工程承包施工合同书 篇32
发包人：
承包人：
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。
二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。
