简单公路施工合同范本（通用35篇）

　　2.协商或调解均未奏效时，可依照《_仲裁法》提请项目实施所在市仲裁委员会进行仲裁。仲裁具有最终法律效力，仲裁费用由败诉方承担。

　　九、合同文件的组成

　　1.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：

　　(1)本合同协议书

　　(2)中标通知书

　　(3)投标函(含投标人在评标期间递交的澄清文件和补充资料)

　　(4)招标文件(含补遗书)

　　(5)图纸(含补遗书中与图纸有关部分)

　　(6)标价的工程量清单

　　(7)投标函附表

　　2.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列将序在先者为准。

　　十、本协议书在承包人按招标文件中的规定向发包人提供了履约担保，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证收后失效。

　　十一、本协议书正本二份、副本 四 份，双方各执正本一份、副本 二 份。

　　当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　十二、按实际完成的工程量进行结算。

　　发包人：(盖章) 承包人： (盖章)法定代表人或 法定代表人或

　　被授权代理人： (签字) 被授权代理人： (签字) 签约地点：

　　日 期：

简单公路施工合同范本 篇34

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。

　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。

　　5、合同造价：暂定为人民币

　　6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

　　7、合同履约保证金

　　本工程不设置履约保证金。

　　8、结算办法

　　8.1 按以下原则结算：

　　8.1.1 按浙江省市政工程预算定额(20x版)结算，具体单价及费率详见附后清单。

　　8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

　　8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

　　8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

　　9、工程质量

　　9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：

　　9.1.1 混凝土层

　　混凝土采用设计规定的商品混凝土。

　　厚度误差：±10%厚度。

　　平整度误差：小于10mm。

　　宽度：不小于设计规定。

　　9.1.2 塘渣基层

　　塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。

　　路基应有良好的排水系统;

　　路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;

　　必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。

　　不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

　　道路中线标高允许误差±20mm。

　　平整度允许偏差：20mm。

　　宽度允许偏差：100mm。

　　9.2 材料要求

　　9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

　　9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。

　　9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

　　9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

　　9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

　　9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

　　10、安全生产和文明施工：

　　10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，

　　10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。 10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

　　10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

　　11、资料管理和竣工结算的有关规定：

　　11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

　　11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。

　　11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

　　11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。

　　12、付款办法：

　　12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

　　12.2质量保修金按以下规定支付：

　　a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金; b) 质量保修金不计利息。

　　12.3水电费用乙方自理。

　　13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

　　14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

　　15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

　　15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 (以下无正文)

　　发包方： 承包方：

　　代 表：

　　合同签订地：

　　代 表：

　　年 月 日

简单公路施工合同范本 篇35

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

　　一、工程承包范围和工作内容及要求

　　(一)承包范围：

　　1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;

　　2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米;

　　3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;

　　4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡;

　　5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;

　　6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。

　　(二)工程内容及要求：

　　本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。

　　1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。