简单酒店装修合同（通用33篇）

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条 安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条 质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条 工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条 工程保修

　　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条 违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负

　　5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条 争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________

　　承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日

简单酒店装修合同 篇9

　　委托方(甲方)：_______________________身份证：_______________________

　　承接方(乙方)：_______________________身份证：_______________________

　　一、工程地点：______________________________________________________

　　二、形式结构：_________栋_________楼_________层。

　　三、工程项目：______________________________________________________

　　四、承包方式：乙方包工包材料。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　六、合同付款：(大写)_________元。竣工后据实复核结算;合同款包干。

　　七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_________元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：____________________________乙方：____________________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

　　20__酒店装修合同书范本【四】

　　发包方(以下简称甲方)：_____________________身份证：_______________________

　　承包方(以下简称乙方)：_____________________身份证：_______________________

　　经对多方面进行考察，确定____________有限公司为该工程的承包施工单位，承接该工程材料采购及装饰工程施工。结合本工程的具体情况和国家的有关法律规范，本着公平、公开、公正的原则，经甲乙双方反复协商，为明确双方的责任，共同完成好施工任务，特签定如下合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________________________________工程。

　　2、工程内容：负责该工程材料采购及装饰工程施工。

　　3、工期_________天(自____________年_______月______日至__________年______月______日)。

　　4、施工协调：在工程施工期间，甲方免费为乙方提供水电,设备存储房间及员工住处，由甲方负责。

　　二、工程造价

　　本工程为包工包料施工，按合同总价__________万元包干。合同范围外所增加的费用则按实结算。

　　三、维修服务

　　1、主要设备因本身质量问题三年内实行“三包”，若因人为损坏等原因造成设备不能正常使用，适当收取维修成本费，所有设备终身维修。

　　2、乙方实行售后服务24小时快速反应制度，在接到甲方系统故障电话后24小时内赶到现场，到达现场2小时内无法修复的，乙方免费提供同类产品供甲方使用。

　　四、付款及结算方法

　　a) 合同签定后3天内，甲方支付乙方合同总价__________%的工程款;

　　b) 进场施工后，甲方支付乙方合同总价的__________%工程款;

　　c) 工程验收合格后，1周内甲方支付乙方合同总价到__________%的工程款;

　　d) 经使用壹年后，如无质量问题，甲方则在10天内向乙方付清余款;

　　e) 所有款项不计利息。

　　五、违约责任

　　1、乙方需保证按期竣工，如由于甲方原因推迟工期，则工期顺延，否则每推迟一天，乙方按工程款的0.1%向甲方支付罚金。由于甲方原因不能向乙方按时支付工程款，则每推迟一天,甲方按未按时支付的工程款的0.1%向乙方支付滞纳金;

　　2、工程质量如不符合双方商定的标准要求,或其它因乙方责任使合同无法履行的行为,乙方应赔偿所有的损失;若因甲方原因使合同无法履行的行为,甲方应赔偿所有的损失。

　　六、安全责任

　　乙方应保证现场施工安全，严格遵守国家现行的安全工作规程，编制安全施工、文明施工的实施细则，设置专人加强管理。乙方在施工期间由乙方造成的安全事故，其全部责任由乙方承担，由于交叉作业造成的安全事故，由责任方负责。

　　七、验收

　　工程完工后，由乙方向甲方提出书面验收申请后，甲方应在一个星期内组织有关人员对工程进行验收，因甲方原因不能按期验收，应书面通知乙方变更验收日期。此变更日期后一个星期内，甲方仍不能组织验收，视同验收通过。甲方不再组织验收。

　　八、其它

　　a)设备配置清单作为本合同的附件。(详见设备配置清单)

　　b)合同自签定之日起生效，在完成约定的工作内容后失效。

　　c)本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，每份合同具有同等法律效力。

　　d)未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：________________________乙方(公章)：_________________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：___________________

　　_____________年___________月______日_____________年____________月______日

简单酒店装修合同 篇10

　　委任单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容: