酒店装修合同（通用31篇）

　　3、 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条 安全责任

　　1 、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条 质量验收

　　1 、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条 工程变更

　　1、 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条 工程保修

　　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条 违约责任

　　1、 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负

　　5 、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6 、未办理验收手续，发包人提前使

　　用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条 争议解决

　　1、 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　_________年____月____日

酒店装修合同 篇8

　　建设单位（甲方）：_________

　　施工单位（乙方）：_________

　　经双方协商决定，甲方将北站丽尊酒店维修改造工程委托乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》和《建筑装修工程承包合同条例》及有关省市工程施工规定，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务。经双方协商签订本合同，并共同遵守执行。

　　第一条工程概况：

　　一、工程名称：北站丽尊酒店维修改造工程。

　　二、工程地点：北站北广场国大宾馆东侧。

　　三、工程范围：（详见各工种报价清单、）

　　（1）成品保护：施工范围内的成品和半成品保护。

　　（2）拆除工程：清单内的拆除项目

　　（3）搬运工作：把接待室的服务台及办工桌椅、柜子搬到登记室内。

　　（4）施工内容：清单内的项目。

　　四、工程承包形式：清包人工费（含大小工具设备集易损件、伙食、住宿、材料加工费及运费、货到现场材料卸车及搬运、现场材料倒运、卫生清理、垃圾运到现场指定地点、成品及半成品保护）。

　　五、施工依据：效果图、施工图纸、报价清单、工程合同。

　　六、工程承包单价：见报价清单，做为合同附件和结算依据，与合同同具法律效应。

　　七、工程造价：_________大写：_________小写：￥ _________元（除图纸有设计变更外，一次性包死价，工程量以实际发生为准、清单外增加项目和单价以现场项目经理确定签字公司审核为准）。

　　八、工程保修期：一年。

　　九、工程质保金：工程总造价的3%（保修期内无因质量情况不与维修的，一年后全部返还。

　　十、工程质量标准：合格。

　　第二条工程期限

　　一、本工程工期为_________天，由_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　二、在施工期间，停水、停电，应由甲方项目负责人核对施工日记确认方可有效，因工程变更和项目增加和增量，工期顺延。

　　第三条双方的权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责购买施工所必须的材料，并负责协调大厦各部门及商铺业主的沟通并协调一切审批手续，乙方给与配合。

　　2、现场施工用电、施工用水由甲方负责无偿提供，保证施工现场道路通畅。

　　3、甲、乙双方在合同签定之日起，甲方对乙方施工进度、安全、质量等进行监督管理。

　　4、乙方在施工中如存在技术问题、质量问题、安全问题、操作问题，甲方有权通知乙方暂停施工限期整改，对乙方造成的损失由乙方负责。

　　5、乙方在无正当理由的情况下拖期、延误工期，甲方有权扣除乙方承包费，每延误一天扣工程承包费总价的2%。

　　6、配合乙方进行现场工程交叉作业协调，为乙方创造良好的施工条件，确保施工顺利进行。

　　7、乙方进场之日起，甲方负责提供乙方的临时材料堆放场地，施工临时垃圾堆放场地。

　　8、甲方提供施工图纸，甲方给与认证并签字后方可施工，并进行施工技术交底。

　　9、对清单外的工程项目、工程量及价格由甲方项目负责人给与签字认证后乙方方可施工。

　　10、乙方必须配备现场负责人、安全员、质检员及各班组长，将名单上报到公司经公司考核合格后方可上岗，以上人员必须在现场坚守岗位管理工作，有事同现场项目经理请假，不得无故离岗、不得频繁请假，否则，酌情罚款处理。

　　11、乙方对自身原因引起的工程施工及运行过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担全部责任，并承担相应赔偿。甲方不承担任何责任。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方进场后必须服从甲方管理和指挥，严格遵守甲方制定的各项规章制度。

　　2、乙方在施工中必须严格按照图纸和省市颁发的建筑工程规范及现行的质量检验标准进行施工，并接受甲方各专业人员和监理人员的监督检查，保证工程质量等级必须达到合格。

　　3、乙方应向甲方提前三天提供承包人必须完成的相关材料计划、进度计划报表等。

　　4、乙方进场后须对工人进行施工安全及施工质量方面的教育，做到安全施工，文明施工，保证工人的人身安全及现场的防火安全。

　　5、乙方须在合同规定的.期限内按甲方确认的施工计划积极组织施工，并按期交付使用。

　　6、乙方对现场的成品及半成品加以保护，在竣工验收前出现损坏由乙方负责。

　　7、乙方自配力工，每天清理施工现场，否则将按公司规定罚款。

　　8、施工人员进入现场必须要穿工作服上岗，佩戴胸卡、佩戴安全帽，文明施工

　　9、所有施工人员在进场前将有效身份证复印件上报到项目部，由项目部移交到公司备案，施工人员要身体健康，老弱病残者及儿童不得进入现场。

　　第四条设计修改与变更

　　1、现场图纸核定后，如有设计图纸的修改、变更，必须经甲方项目负责人签字盖章公司审核认可后乙方方可施工。

　　2、对发生的变更，甲方应及时下发到乙方，如变更下发时，乙方已经施工，产生的材料损失和人工费损失由甲方负责，由此造成的工期延误顺延。

　　3、因工程变更或增项、增量发生的变更单、签证单产生的费用，在工程决算时支付。

　　第五条工程款的支付方式

　　本合同签定后乙方进现场施工三天，每个班组按每人每天30元支付生活费（在下次支付工程款中扣除），每个月底甲方支付乙方工程完成量的80%，全部完工验收合格后一个月内，甲方付至乙方总工程款的97%，3%质量保证金，一年后付清。