景观工程施工合同（精选30篇）

　　第十五条 履约保证金

　　承包人在签定合同时，向发包人交纳__________元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。

　　第十六条 合同解除

　　1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同;

　　2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同;

　　3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。

　　4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同;

　　5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同;

　　6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除;

　　7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　第十七条 合同的终止 发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　第十八条 安全施工 承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　第十九条 违约责任 发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。

　　第二十条 争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第__________种方式解决;

　　(一)、提交仲裁委员会仲裁。

　　(二)、依法向人民法院起诉。

　　第二十一条 合同的生效和份数

　　合同的订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：__________

　　本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。

　　发包方：__________承包方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　日期：__________日期：__________

景观工程施工合同 篇18

　　发包人：

　　承包人：

　　合同签订时间： 景 观 工 程 合 同 年 月 日

　　合 同 书

　　发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担_ 工程施工，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及相关法律、法规结合本工程具体情况，经双方协调一致签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3建筑面积：

　　第二条 工程范围及承包方式

　　2.1承包范围：施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表)，按双方认可方案及数据、尺寸施工。

　　2.2承包方式：乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同，不再调整。

　　第三条 工程价款

　　3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后，任何一方不得擅自改变。

　　3.2 本工程双方协议人民币元整。

　　3.3本工程若发生变更，以现场签证单为准。

　　第四条 工程质量及开、竣工时间

　　4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。

　　4.2工期：具备安装条件后日至 月 日。(特殊原因适当延长工期)

　　第五条 甲方工作

　　5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地，开工前向乙方提供所需 水、电源。

　　5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。

　　5.4按合同约定及时支付工程款。

　　5.5对乙方的施工质量，工程进度进行监督。

　　5.6甲方驻工地代表： 电话：

　　第六条 乙方工作

　　6.1乙方在施工中，按照图纸及施工经验工作，必须严格遵守甲方对现场各项管理制度，并服从甲方对现场的统一管理。

　　6.2编制施工方案和进度计划，交监理及甲方审定，竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后，缴纳甲方施工单位统一保管。

　　6.3负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的一切事宜。

　　6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程，防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业，应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作，施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。

　　6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品，需经甲方确认。

　　6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。

　　6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前，负责成品和半成品的保护工作，保护期发生损坏，由乙方自行负责。如第三方造成损坏的，通过甲方协调，由第三方负责修复，或由乙方修复，第三方承担费用。保修期满后，只收成本费。

　　6.9乙方驻工地代表： 电话：

　　第七条、工程付款方式

　　7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的 60 %，即 元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的 30 %即 元。剩余10 %的总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。

　　第八条、竣工验收

　　8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。

　　第九条、质量保证

　　9.1 设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。

　　9.2质量保证期：验收合格之日起，对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修，甲方通知维修时，乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。

　　9.3质保期满，甲方需要乙方维护维修时，双方另签订维保协议。

　　第十条 争议解决方式

　　10.1本合同履行期间，双方发生争议时，在9 不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解，达不成一致意见时，可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。 第十一条、违约

　　11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　11.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。

　　第十二条、合同生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效，工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期

景观工程施工合同 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　双方为了共同把校区绿化景观工程快速高质量按时完成，达到验收合格标准，为了双方友好，不发生任何争执，特定如下协议：

　　1、施工地点：

　　2、施工单位：

　　3、工程承包方式：包工包料(大包干)。

　　4、所承包的工程量：新校区内未完成的绿化量以设计20xx年6月第三版图纸为准，包括新增补苗(双方认可并签字的附件一(3)页，小苗数量仅供参考，实际用量按设计要求质量标准。树木数量如遇甲方供苗按附件二(2)页认定的清单苗木价格相对扣减)

　　5、甲方应尽职责：甲方应24小时有足够的水源供用和放置苗木场地，加班时用电源。甲方在对乙方苗木验收合格无异议后，在约定时间(节假日除外)付好款项。

　　6、乙方应尽职责：乙方应该注意清洁卫生，文明施工，苗木应按甲方规定大小，质量不得随意改变，变更应与甲方协调同意后，才能变更苗木，苗木不得有病苗，应保证红花绿叶。

　　7、工程承包总造价：总造价伍拾贰万元整。(不含税)。

　　8、付款方式：按工程进度60%付款，苗木进场第一车后，从第二车开始分段付款(付款按造价60%)。工程完工验收合格后15天之内付工程总造价90%，其余10%的保证金待一年养护期满树苗验收后15天之内付清。

　　9、其他未尽事宜，协商解决。

　　10、本合同一式两份，双方各执一份，共同遵守!

　　甲方代表签字(盖章)：