简洁室内设计合同（精选34篇）

　　第四次签证

　　甲方于 ________年 ________月 ________日收到乙方全套设计图纸 张，并付清设计费余额。计人民币 ________元。

　　甲方签字：__________________ 乙方签字：__________________

　　________年 ________月 ________日

简洁室内设计合同 篇31

　　甲方：X公司

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1工程地点：：______________________。

　　2工程内容：总建筑面积______平方米。

　　3承包范围;装饰装修人工费用;

　　4开工日期：_______年___月___日;竣工日期：_______年___月___日;总工期(包括法定节假日)：____个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：_______。

　　⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：_______

　　⒊装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_______

　　⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_______

　　⒌剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：_______

　　第三条;甲方责任

　　1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________

　　发包方电话承包方电话

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

简洁室内设计合同 篇32

　　甲方： 乙方：

　　甲方委托乙方承担 终端卖场设计和展厅设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　1、本合同依据下列文件签订

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规。 1.3建设工程批准文件。 2、工程概况

　　2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3工程规模：

　　3、设计阶段及工作内容(标准店100-150平方/展厅300平方)

　　4、甲方应向乙方提交的有关资料、文件及期限

　　5、本项目总设计费用。

　　备注：本设计费不含税，如需发票另计13%税。

　　5.1每次支付设计费用的同时乙方需向甲方提交相关收据，否则甲方有权拒绝支付该笔设计费。

　　5.2 除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明并经甲方书面认可。

　　5.3本合同中没有规定甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。

　　5.4除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。

　　6、双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。如甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第3条规定交付设计文件时间顺延;

　　6.1.2甲方应就设计方提供的进度、图纸、草图、说明以及其他文件及时反馈意见，做出认可或提出修改，以便乙方按进度完成相关工作。

　　6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应对乙方已完成工作内容(经甲方书面认可)的款项予以付清。

　　6.1.4甲方有权要求乙方提供室内装饰工程范围内的咨询意见和相应的图纸;甲方有权提出自己对设计方案的意见，供乙方设计参考，但不得与前阶段的审核意见相矛盾。 6.1.5甲方在接到乙方书面文件后，应在7个工作日内给予明确书面答复。 

　　6.2乙方责任

　　6.2.1乙方按本合同第3条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

　　6.2.2乙方必须对其交付的设计文件的质量负责，设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量安全标准以及合同的约定，且保证后续使用的可行性、合理性。

　　6.2.3乙方交付设计文件后，需配合甲方在施工前进行设计技术交底，若之后施工单位对图纸有任何疑义,应以书面形式列出,交由乙方回复或修改;乙方未经甲方许可，不得将本合同设计方案委托第三方设计，否则甲方有权解除合同;乙方保证所完成的设计作品是乙方自己独立创作完成的，若发生纠纷，由此引起的责任由乙方承担。