建设工程承包施工合同书（通用35篇）
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成
工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根
据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的__%。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设
计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定
金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责
不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交会设计文件一年内项
目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验
收。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工人，可按所需工作量向发包人适
当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅
自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承
担一切由此引起的后果并承提赔偿责任。
第十一条 仲裁
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第
__种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行
签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供商。
发包人需要设计
人不得指定建筑材料、设诱的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料、设备
的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察
直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。
出国费用，除制
装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人__份，设计人__份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备
案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合
即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，约为合同的组成部分，与本合同具有同
等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：__________设计人名称：__________
(盖章)________(盖章)_________
法定代表人：____________(签字)法定代表人：____________(签字)
委托代理人：____________(签字)委托代理人：__________(签字)
项目经理：_________(签字)项目经理：_________(签字)
住所：_______住所：_________
邮政编码：__________邮政编码：___________
电话：__________电话：__________
传真：_________传真：__________
开户银行：__________开户银行：____________
银行帐号：____________银行帐号：___________
建设行政主管部门备案：_________鉴证意见：____________
(盖章)__________(盖章)____________
备案号：________经办人：___________
备案日期：__年__月__日鉴证日期：__年__月__日
建设工程承包施工合同书 篇13
发包人：____________________(简称甲方)
承包人：____________________(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：____________________
2、工程地点：____________________
3、工程范围：____________________
4、承包方式：____________________
二、合同工期
1、开工日期：______年______月______日，竣工日期______年______月______日，合同工期总天数______天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)____________________(人民币)，小写￥______。
五、付款方式
付款方式：本工程进场完成______%工作后10天内，发包人向承包人支付______%工程费用;本工程进场完成______%工作后15天内，发包人向承包人支付______%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后______日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表______，承包人现场代表______，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金______万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第______种方式解决：
(一)提交______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间：______年______月______日
合同订立地点：___________________
发包人：(盖章)________________
法定代表人/委托代理人：_________(签字)
承包人：_________________________(签字)
联系方式：_______________________
