az9范文网

您现在的位置是:首页 > 合同范本

合同范本

建设工程施工合同(包工不包料)(精选31篇)

2024-08-05 21:42:42合同范本打印
建设工程施工合同(包工不包料)(精选31篇) 甲方(发包方):___________法定代表人:___________乙方(承包方):___________法定代表人:___________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协....

  第23条 甲方供应材料设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点应按附表的格式填写,作为《协议条款》的附件。

  工程甲方供应材料设备一览表

  ┌─┬─────┬──┬──┬──┬──┬────────┬────┬───┐

  │序│材料或设备│规格│单│数│  │ 供应时间  │    │   │

  │ │     │  │  │  │单位├──┬──┬──┤送达地点│备 注│

  │号│名   称│型号│位│量│  │年│月│日 │    │   │

  ├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤

  │ │     │  │  │  │  │  │  │  │    │   │

  ├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤

  │ │     │  │  │  │  │  │  │  │    │   │

  ├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤

  │ │     │  │  │  │  │  │  │  │    │   │

  └─┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴───┘

  第24条 乙方采购材料设备的几种特殊情况应在本条作出说明:

  1.由甲方提供三材指标,乙方进行采购的,应写明指标名称、内容、价格、数量、提供的时间和甲方不能按规定提供应承担的违约责任;

  2.甲方不提供指标,由乙方采购三材的,应写明材料名称、数量、规格、质量等级和价格。

  3.甲方指定厂家由乙方采购材料设备的,应写明如产品价格高于乙方预算价格时价差由谁承担,以及由于制造厂家的原因造成产品的质量等级、规格型号和交货时间达不到合同要求,造成损失的责任和产生的费用由谁承担。

  第26条 本条应写明变更发生后,乙方提交变更价款的时间及金额。

  第27条 本条应写明乙方提交竣工图的时间、份数和要求;甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收,参加验收的部门和人员。

  第29条 如双方不再签订保修合同,本条应写明保修的项目、内容、范围、期限、保修金额和保修金的预留与支付方法,以及保修金的利率。另签保修合同的应将以上内容写入保修合同。

  第30条 双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下说明:

  如:双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在一方提出调解要求后10天内,双方应保证合同的继续执行。建设主管部门10天内不能作出调解,任何一方可在10天内不能作出调解,任何一方可在10天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

  双方接受调解结果,应在调解作出后7天内执行

  对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法施行,任何一方可在调解作出7天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。在实际工程中双方可以协议进行一次或几次调解,这些调解都要按上述例子一一写明;也可以协议直接申请仲裁或要求法院判决,仲裁和法院判决的程序、时间按有关规定执行。

  第31条 甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明:

  1.承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出,乙方因此发生的人工、材料、机械和管理等费用支出;

  2.支付违约金,要写明违约金的数额或计算方法、支付的时间;

  3.赔偿损失、违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时应将不足部分支付给乙方,作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法,如损失的性质是直接损失还是间接损失,损失的内容是否包括乙方窝工的人工费、机械费和管理费,是否包括窝工期间乙方本应获得的利润。

  第36条 乙方对工程的分包应详细写入本条。主要包括分包工程的名称、内容、分包单位的名称和承包范围。

  如甲方要求乙方将部分工程分包给其指定的分包人,除以上各项外,还应写明分包工程的价款,开工竣工的时间,应达到的质量等级。写明分包方不能按上述规定完成工程或不能按照乙方派驻的监督管理人员的指令工作,造成工期延误和其它损失时,责任和费用由谁承担。

  第37条 本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求,对造成工期延误和工程破坏的不可抗力自然灾害作出规定,可采用以下形式:

  1.X级以上的地震;

  2.X级以上持续X天的大风;

  3.Xmm以上持续X天的大雨;

  4.X年以上未发生过,持续X天的高温天气;

  5.X年以上未发生过,持续X天的严寒天气。

  第38条 在办理保险时,应写明甲方人员和第三方人员在施工现场生命财产安全的保险内容,保险金额,由谁办理和承担费用。

  地方政府规定,或当事人双方协议要求鉴证、公证的,由鉴证、公证部门将意见写在协议条款的鉴证、公证意见一栏,并加盖印鉴。

建设工程施工合同(包工不包料) 篇3

  甲方:______________公司

  乙方:_________________

  公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:_________________

  一、公司承包给甲方经营,自 __ 年 __ 月 __ 日止,共计 __ 年。

  二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

  三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。

  四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

  五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

  六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。

  七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

  八、本协议经双方签字盖章后即生效。

  九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。

  十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。

  甲方:______________公司乙方:_________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  __ 年 __ 月 __ 日

  以上通用施工合同范本仅供参考

建设工程施工合同(包工不包料) 篇4

  甲方:________

  乙方:________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程名称:________

  二、工程地点:________

  三、承包范围和内容:________

  四、工程造价:

  单价:________m2/元,工程总面积__m2;总造价________元。

  五、工期:

  本合同签订后____天内完成。

  六、工程质量

  1、本工程质量经双方研究要求达到:合格。

  2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;对材料改变或代用必须经甲方单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;

  七、工程价款的支付与结算

  本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的___%备料款,计人民币____元;乙方在工程竣工验收后________天内,将剩余款项一次结清。

  八、双方责任

  乙方的责任:工程质量不符合合同规定的',负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

文章评论