建设工程施工合同范本（精选25篇）

　　a。由于乙方对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。

　　b。由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

　　c。由于乙方其他原因造成的损失和损坏。

　　22、暂停施工与补偿

　　由于施工工序、施工工艺及进度安排的暂停施工引起的误工已包含在合同价格中，甲方不再另外承担暂停施工的施工人员、设备停工补偿。

　　发生暂停施工事件时，乙方应服从甲方安排，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。

　　本工程对业主原因、甲方原因引起的暂停施工，均不予补偿。

　　23、违约责任23。1甲方违约责任

　　23。1。1若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。

　　23。1。2由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。

　　23。1。3双方约定的甲方的其他违约责任。

　　23。2乙方违约责任

　　23。2。1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金元至元。

　　23。2。2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。

　　23。2。3由于乙方原因不能继续履行合同，经甲、乙双方协商同意可以解除合同，但乙方应承担违约金元及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的，经甲方发出限期整改通知书后天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的，甲方有权解除合同，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。

　　23。2。4由于乙方原因造成工期逾期的，乙方应按逾期天数以元/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方经济损失。

　　23。2。5乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担违约金元，并承担由此造成的损失；工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方应承担返修及赔偿损失责任；当乙方质保金不足以充抵的，以履约保证金充抵。造成工期逾期的，按23。2。4条执行。

　　23。2。6如发生乙方拖欠雇员工资，乙方同意甲方从其工资保证金或工程款中扣除直接支付给乙方雇员，同时乙方应承担违约金元。

　　23。2。7如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方承担由此增加费用和工期延误责任，乙方履约保证金和工资保证金不予退还。

　　23。2。8双方约定的乙方的其他违约责任：。

　　23。3违约金总额限制

　　本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额（完工结算总额）的%。

　　24、不可抗力及免责条款24。1不可抗力

　　不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。

　　24。2免责条款

　　若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

　　25、争议与仲裁

　　25。1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

　　25。2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

　　26、合同解除与终止26。1合同解除

　　26。1。1按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前日通知违约方。

　　26。1。2乙方在履行本合同期间，甲方与业主的合同终止，则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后天内办理退场，甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。

　　26。1。3因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

　　26。1。4发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

　　26。1。5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　26。2合同终止

　　自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。

　　27、特别约定

　　27。1甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人，负责履行本合同的权利和义务，其他人员未经书面授权签字无效。

　　27。2乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费（如地方税、暂住费等）。

　　27。3因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。

　　27。4乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行，执行甲方相关的体系文件和管理办法，并签订《职业健康安全责任书》。

　　27。5甲乙双方签订的《安全生产责任书》，系本合同的组成部分，双方须按其规定执行。

　　27。6甲乙双方应签订《保廉合同》，双方应共同遵守其规定。

　　27。7本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料；并应送达约定地点和办理签收手续。

　　27。8本合同中的：

　　主合同为：；

　　业主指：；

　　监理指：；

　　设计指：。

　　28、其他

　　本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。

　　本合同签订地为甲方法人住所地：省市区（县）

　　合同附件A法人授权书B工程量计价清单C技术条款D安全生产责任书E职业健康安全责任书F保廉合同

　　G双方认为应该补充的其他材料

　　甲方：（项目部全称）乙方：（营业执照标注的单位名称）

　　(公章)(公章)

　　法人代表（委托代理人）：法人代表（委托代理人）：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

建设工程施工合同范本 篇23

　　第一条　词语定义

　　在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：

　　1.甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。

　　2.甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

　　3.乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。

　　4.乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。

　　5.工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。

　　6.监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。

　　7.质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。

　　8.设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。

　　9.工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。

　　10.技术标准：指技术规范、标准和规程。

　　11.设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。

　　12.合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。