建设工程施工合同判决书（精选33篇）

　　第八条工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中，地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，发包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

　　第九条违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达日后不进行验收时按规定偿付逾期违约金。

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第十条纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑物所在地工商公证部门办理鉴(公)证。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方：_______________(盖章)承包方：_______________(盖章)

　　法定代表人：_______________(签章)法定代表人：_______________(签章)

　　委托代理人：_______________(签章)委托代理人：_______________(签章)

　　单位地址：_______________单位地址：_______________

　　开户银行：_______________开户银行：_______________

　　账号：_______________账号：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　邮政编码：_______________邮政编码：_______________

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

　　经办建设银行：_______________建筑管理部门：_______________鉴(公)证机关：_______________(盖章)

　　鉴(公)证意见：_______________

　　经办人：_______________(盖章)

建设工程施工合同判决书 篇32

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承保范围：

　　1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。

　　(如施工图纸变更，按变更后的内容施工)。

　　2、承包方式：本工程采取乙方包工包料(含主材和辅材)，进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。

　　并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担。

　　3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。

　　此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。

　　四、承包工程保证金

　　1、工程安全质量保证金 元( 元)，结构封顶后全额退还。

　　五、质量标准及质量验收：

　　1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。

　　2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用;

　　3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后，甲方再行与乙方办理结算手续。

　　4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购;

　　所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用。

　　六、工程资料：资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方。

　　七、质量保修：按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。

　　八、工程安全事故

　　1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额 元( 万元)以下由乙方自己承担;金额 元( 万元)以上，由甲方承担70%，乙方承担30%。

　　九、工期：开工日期：以现场通知为准。

　　开工日期为日历天，年月日—年月日(因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延)

　　十、结算方式：按照《贵州省安装工程20__计价定额》下浮9%后，进行结算，税金由乙方负责。

　　(注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮。)

　　十一、变更

　　施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。

　　变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并有原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

　　十二、结算标准：

　　(一)定额标准

　　1、执行《贵州省安装工程20__计价定额》。

　　2、执行本协议之后按相关部门出台的政策性调整文件执行。

　　(二)主材和设备的价格标准

　　该安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。

　　其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

　　1、贵州省建设工程造价管理总站颁布的同期《造价信息》;

　　2、六盘水市同期市场价格、须经甲方、建设单位、监理单位认可价格为准。

　　3、乙方所采购的主材和设备的档次必须与附后预算清单价格、档次、品牌相同，且乙方须经甲方和建设单位、代建单位、监理单位认可后才能购买。

　　十三、安全施工：乙方必须遵照安全生产、文明施工的法律法规进行施工操作，不得违章作业，因乙方自身防护不力，造成的安全事故，一切责任、经济费用完全由乙方自行负责承担。

　　十四、付款方式：按照甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》执行，工程的支付：支付每一笔工程款或进度款时，甲方须扣除下浮的9%后拨付给乙方。

　　乙方垫资至转换层，转换层以后每月按实际工程量进度报表的85%支付进度款。

　　最终支付：甲方收到乙方递交的结算资料后，60天内进行核实，给予确认或提出修改意见。

　　经甲方确认结算资料，并经审计部门审定合格

　　后，一个月后向乙方支付工程款至97%，剩余3%作为工程保修金，保修金的返还在工程竣工验收后该工程工期保修期(二年)满后返还，(保修范围及保修金的返还按照甲方与建设单位签订的《建设施工合同》)相关约定执行。

　　十五、双方职责：

　　甲方职责

　　1、提供施工场地所具备的开工条件，办理相关的开工手续(其中相关费用均由乙方承担)。

　　2、甲方为乙方进场后协调解决作业场所，乙方所属工程施工用电及用水事项(费用由乙方承担)。

　　3、甲方负责协调乙方与监理，建设方的协调工作。

　　4、甲方应按时对本工程进度、工程质量进行监督，及时办理乙方工程移交签证手续，督促乙方按规定做好各项记录资料及报表整理、报送。

　　5、按合同约定拨付工程款。

　　乙方职责