建设工程施工合同判决书（精选33篇）
第三十九条 工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
第四十条 合同的生效与终止
本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
第四十一条 合同份数
合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按协议条款约定，由甲乙双方分送有关部门。
甲方：
乙方：
日期：
建设工程施工合同判决书 篇6
甲方：____________
乙方：____________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条 工程概况。
1.1 工程名称：____________
工程地点：____________
工程内容：____________
承包范围：____________
1.2 开工日期：____________
竣工日期：____________
总日历日期：____________
1.3 质量等级：____________
1.4 合同价款：____________
第2条 合同文件及解释顺序。
第3条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1 合同语言：____________
3.2 适用法律法规：____________
3.3 适用标准、规范：____________
第4条 图纸。
4.1 图纸提供日期
4.2 图纸提供套数：____________
4.3 图纸特殊保密要求和费用：____________
第5条 甲方驻工地代表。
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：____________
5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：____________
第6条 乙方驻工地代表
第7条 甲方工作。
7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：____________
7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：____________
7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：____________
7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：____________
7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：____________
7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：____________
7.7 会审图纸和设计交底的时间：____________
7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：____________
第8条 乙方工作。
8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：____________
8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：____________
8.3 施工防护工作的要求：____________
8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：____________
8.5 对施工现场交通和噪音的要求：____________
8.6 成品保护的要求：____________
8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：____________
8.8 施工场地整洁卫生的要求：____________
第9条 进度计划。
9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：____________
9.2 甲方代表批准的时间。
第10条 延期开工。
第11条 暂停施工。
第12条 工期延误。
第13条 工期提前。
第14条 检查和返工。
第15条 工程质量等级。
15.1 工程质量等级要求的经济支出：____________
15.2 质量评定仲裁部门名称：____________
第16条 隐蔽工程、中间验收。
16.1 中间验收部位和时间：____________
第17条 试车。
第18条 验收和重新检验。
第19条 合同价款及调整。
19.1 调整的条件：____________
19.2 调整的方式：____________
第20条 工程预付款。
20.1 预付工程款总金额：____________
20.2 预付时间和比例：____________
20.3 扣回时间和比例：____________
20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任：____________
第21条 工程量的核实确认。
21.1 乙方提交工程量报告的时间和要求：____________
第22条 工程款支付。
22.1 工程款支付方式：____________
22.2 工程款支付金额和时间：____________
22.3 甲方违约的责任：____________
第23条 甲方供应材料设备。
23.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单)：____________
第24条 乙方采购材料设备。
第25条 设计变更。
第26条 确定变更价款。
第27条 竣工验收。
27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间：____________
27.2 乙方提交竣工图的时间和份数：____________
第28条 竣工结算。
28.1 结算方式：____________
28.2 乙方提交结算报告的时间：____________
28.3 甲方批准结算报告的时间：____________
28.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间：____________
28.5 甲方违约的责任：____________
第29条 保修。
29.1 保修内容、范围：____________
29.2 保修期限：____________
29.3 保修金额和支付方法：____________
29.4 保修金利率：____________
第30条 争议。
30.1 争议的解决程序：____________
30.2 争议解决方式：____________
第31条 违约。
31.1 违约的处理：____________
31.2 违约金的数额：____________
31.3 损失的计算方法：____________
31.4 甲方不按时付款的利息率：____________
第32条 索赔。
第33条 安全施工。
第34条 专利技术、特殊工艺和合理化建议。
第35条 地下障碍和文物。
第36条 工程分包。
36.1 分包单位和分包工程内容：____________
36.2 分包工程价款的结算办法：____________
第37条 不可抗力。
37.1 不可抗力的自然灾害认定标准：____________
第38条 保险。
第39条 工程停建或缓建。
第40条 合同生效与终止。
40.1 合同生效日期：____________
第41条 合同份数：____________
41.1 合同副本份数：____________
41.2 合同副本的分送责任：____________
41.3 合同书制定费用：____________
合同订立时间：____________ 年 月 日
发包方(章)：____________ 承包方(章)：____________
地址：____________ 地址：____________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
委托代理人：____________ 委托代理人：____________
电话：____________ 电话：____________
开户银行：____________ 开户银行：____________
帐号：____________ 帐号：____________
________编码：____________ ________编码：____________
鉴(公)证意见：____________
经办人：____________
鉴(公)证机关(章)
年 月 日
建设工程施工合同判决书 篇7
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《中华人民共和国经济民法典》及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程项目
1、工程名称：____________________
2、工程地点：____________________
3、工程承包方式：________________
二、工程装修内容
_______________
三、工程造价
工程造价以甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为：_______元。
四、工程期限
工程开工日期：_____年___月___日
工程竣工日期：_____年___月___日
五、质量要求
按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为___年，终身维修。
