建设工程委托监理协议书（精选32篇）

　　第三十五条　　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在3日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当有责任方负责赔偿。

　　第三十六条　 监理人在应当获得监理报酬之日起7日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十二条及第三十三条以暂时执行监理业务时限超过一个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十七条　 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十八条　 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后14天内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十九条　 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第四十条　　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应当向监理人按合同专用条件利息(不低于同期银行利息)支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十二条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十三条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　其他

　　第四十四条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十五条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，有监理人聘用的，其费用由监理人承担;由委托人聘用的，其费用有委托人承担。

　　第四十六条 监理人在监理过程中提出的合理化建议,是委托人得到了经济效益,委托人应当按合同专用条件中的约定给予经济奖励.

　　第四十七条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参加与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十八条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

　　第四十九条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　争议的解决

　　第五十条　 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　第三部分　专用条件

　　第一条　本合同适用的法律及监理依据：1、国家现执行的法律和行政法规;2、北京市现行的法规和规章;3、国家现行的规范和标准，北京市现行的规范和标准;4、本工程的设计文件;5、本工程的施工承包合同、加工订货合同、分包合同和监理合同;6、北京市现行的工程计价相关文件规定;7、与本工程有关的其他文件。

　　第二条　监理范围和监理工作内容： 自监理合同签订之日起至工程竣工验收止(包括保修期)，本工程施工图纸上全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期的全过程、全方位监理、进行工程质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工监理等工作，汇同建设单位协调与本工程有关各方的工作关系，审查施工方的工程结算，督促施工方做好施工资料归档工作。

　　第三条　设施及剩余物品移交委托人的时间和方式：　　

　　第四条　外部条件包括：　　　　　　

　　委托监理人的协调工作和报酬为：　　　　　

　　第五条 委托人应当提供的工程资料及提供时间：应予本工程设计交底前七日，向监理人提供本工程的设计文件。

　　第六条　委托人应当在24小时内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

　　第七条 委托人的常驻代表为：　　　　　　　　　　　　　 。

　　第八条　委托人免费向监理机构提供如下设施：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　补偿金额：　　　　　　　　　　　　　　 

　　第九条　在监理期间，委托人免费向监理机构提供______名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应当从总监理工程师处接受指示，并免费提供______名服务人员。监理机构应当与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

　　第十条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣除税金)]：

　　赔偿金=直接经济损失报酬比率(扣除税金)

　　第十一条　保修期间责任：监理人负责保修期间的监督协调。

　　第十二条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬(此报酬参照北京市工程建设监理费收费标准670号文件确定)：

　　本工程总造价为人民币__________ 万元监理报酬按照工程总造价______的费率取费，监理报酬为 ______元整，包含监理人员的意外伤害保险费;自本合同签订之日起三个工作日内，委托人向监理人支付监理报酬合同金额的60%作为合同预付款，预付款为　 　　　　　　　　　　　　_________元整,中期款金额合同报酬的30%为中期款，中期款为______元整;工程竣工验收合格三个工作日内，委托人向监理人支付报酬合同金额10%的尾款，尾款金额为______元整。______

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬;

　　附加工作报酬=附加工作日数合同报酬/监理服务日

　　第十三条　滞纳金标准为每日历日;　万分之三 。

　　第十四条　双方同意用　人民币 支付报酬，按　/　汇率计付。

　　第十五条　奖励方法：

　　奖励金额=工程费用节省额报酬比率

　　第十六条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应当及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不再本合同中约定仲裁机构，事后双方未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　附加协议条款：一、监理师应认真负责的履行本合同约定的监理工作。

　　1、如果委托人认为监理师不能胜任本工程监理工作，监理人应无条件更换能胜任本工程的监理师;如果监理师在工作当中不能够认真负责的对本工程监理管理，每发现一次，监理人应对委托人进行合同金额3‰补偿。

　　2、监理人定期或不定期召开监理协调会，定期协调会每周召开。

　　3、监理人员的工作联系电话必须保证24小时畅通，费用由监理人承担。监理人员的工作联系电话为：

　　4、监理人应对驻现场监理人员的人身和财产安全负全部责任，在监理服务期内为派驻到项目所在地的人员办理人身和自有财产的有关保险，并承担有关费用，保险时间内应随服务时间的延长而延长，并在出险后自行办理索赔。如果监理单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

　　5、对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，必须通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，必须通知承包人停工整改、返工。

　　(二)、监理机购及监理人员须有良好的职业道德守则，并严格遵守以下规定：

　　1. 不得向承包人推销材料、设备，或有倾向性、排他性地变相推销;

　　2. 不得对材料用量、工程量进行虚假签认;

　　3. 不得不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益;

　　4.不得向施工单位介绍分包商或推销材料、设备等;

　　5.不得故意刁难承包人以谋取私利，损害建设单位的合法利益。

　　(三)、因不可抗力造成的工期延期，监理工作时间顺延，不可抗力包括;

　　1. 自然灾害、如台风、洪水、地震;