居室装饰装修工程施工合同（精选33篇）

　　10.3　本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。

　　第十一条　工程款支付方式

　　11.1　双方约定按以下第_____ 种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　工程进度过半指：_____________________________________________________________。

　　(2)其他支付方式：___________________________________________________________。

　　11.2　工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，交将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　11.3　工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条　违约责任

　　12.1　合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　12.2　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4　发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_____元。

　　12.5　由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　12.6　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____元。

　　第十三条　合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：

　　(一)提交_____仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条　几项具体规定

　　14.1　因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____元(此费用不在工程价款内)。

　　14.2　施工期间，发包人将外屋钥匙_____ 把，交给承包人保管。

　　工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_____把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3　施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_____点分至_____点_____分;下午_____ 点 _____分至点 _____分。

　　第十五条　其他约定事项：_____________________________________________________________________________________________。

　　第十六条　附则

　　16.1　本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2　本合同签订后工程不得转包。

　　16.3　本合同一式_____ 份，双方各执份，__________

　　部门_____ 份

　　16.4　合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　合同附件：

　　发包人(签字)：　　　　　　　　　承包人(盖章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　　____________________________________

　　鉴证意见：

　　鉴证机关(章)

　　经办人：

　　年　月　日

　　____________________________________

　　监制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印制单位：