居室装修施工合同书（精选35篇）

　　1.工程款付款方式：（将不选定方式划去）：

　　(1)工程款付款可以双方协商约定：

　　(2)工程款付款可以按下表：

　　工程款付款时间表

　　付款时间

　　付款比例

　　金　　额

　　对预算、设计方案认可

　　签订合同之日

　　定金若干不超过1000 元

　　第二次付款时扣除

　　合同签订后

　　开工前三天内

　　30%

　　元

　　施工过程中

　　水、电、管线隐蔽工程通过验收

　　35%

　　元

　　工期过半

　　油漆工进场前

　　30%

　　元

　　竣工验收

　　验收合格当天

　　5%

　　元

　　增加工程项目

　　签订工程项目变更单时

　　100%

　　元

　　2.双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交甲方。

　　3.工程结算：（见附件六《工程结算单》。）

　　第六条其它事项

　　1.甲方工作：

　　（1）甲方应在开工前三天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明＿＿＿ 份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施，向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

　　2.乙方工作：

　　（1）参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。

　　（2）指派＿＿＿为乙方驻工地代表，全权负责合问履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　第七条　违约责任：

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方＿＿＿元；甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付＿＿＿元违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付＿＿＿元违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　第八条　纠纷处理方式：

　　1.因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市家庭装饰行业协会申请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决、或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向：

　　----上海仲裁委员会申请仲裁；

　　----人民法院提起公诉

　　（将不选定的解决方式划去）

　　第九条　合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款＿＿%支付违约金，办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第十条　附则

　　1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙＿＿把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁＿＿把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　2.本合同签订后，工程不得转包。

　　3.本合同一式＿＿份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签订的合同，本合同应一式三份，甲乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　4，本合同当事人自愿鉴证的，可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。

　　第十一条其它约定

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　4.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　5.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十二条合同附件

　　附件一：装饰施工内容表：

　　附件二：甲方提供材料、设备表；

　　附件三：主材料报价单（工程报价单可用电脑打印件）；

　　附件四：工程项目变更单；

　　附件五：工程质量验收单

　　附件六：工程结算单；

　　附件七：工程保修单位。

　　如企业另有合同附件，其内容应包括上列示范附件内容：

　　甲方（签章）： 　　　　　　　　　　　　　　　乙方（签章）：

　　委托代理人： 　 　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　住 址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：

　　电 话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　地 址：

　　邮 编： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　电 话：

　　邮 编：

　　签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

居室装修施工合同书 篇34

　　发包人：（简称甲方）

　　承包人：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况和造价

　　1、甲方装饰装修的办公室/商铺系合法拥有。

　　甲方承诺其有权对该办公室/商铺进行装饰装修，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。

　　乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业,企业资质情况：。

　　2、施工地址xx市xx区（县）路号（弄）楼室。

　　3、该办公楼/商铺/住宅套内施工面积xx平方米，结构：

　　4、装饰装修内容：见附件《装饰装修施工内容表》。

　　5、施工承包方式（包工包料、清包、部分承包）。

　　6、总价款：xx元，人民币（大写）xx元。

　　其中：材料费xx元，人工费xx元。

　　拆除费xx元，清洁、搬运、运输费xx元。

　　其他费用xx元，税金xx元。

　　总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款（预算价）的%。

　　合同签订生效后，如甲方变更或增加施工内容和材料的，变更或增加部分的工程款双方协商确定。

　　第二条工期

　　1、本工程总工期为天，自xx年xx月xx日开工，至xx年xx月xx日竣工。

　　2、发生以下情况，工期顺延，乙方不承担责任

　　（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

　　（2）甲方增加或变更施工内容、装饰材料及设备，或变更设计的。

　　（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。

　　（4）甲方未按时支付工程款的。

　　（5）因甲方通知停工或者错误指令导致工期延误的。

　　（6）其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延误。

　　第三条材料供应

　　3、甲方提供的材料、设备，应是符合设计要求的.合格产品，并且应按时送达现场，甲、乙双方对材料应办妥验收、交接手续，如甲方未与乙方办妥验收、交接手续，不利后果甲方自负。如甲方委托乙方负责保管的，其保管费、保管要求等可由双方书面约定，如双方未书面约定，甲方不承担保管责任。

　　4、乙方提供的材料、设备见：附件《工程主材料报价单》

　　乙方提供的材料、设备，应通知甲方验收。凡未经甲方验收或不符合工程主材料报价单中要求的材料，应禁止使用。甲方应在收到乙方通知的天内对乙方提供的材料、设备等进行质量验收，逾期视为甲方同意使用。

　　5、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，如甲方仍坚持使用的，由此造成工程质量问题，责任由甲方承担。

　　6、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。

　　第四条工程质量及验收

　　1、本工程质量及验收标准，按照以下第xx项约定：