建筑材料供货标准合同书（精选33篇）

　　2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。

　　十三、关于争议解决

　　因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。

　　十四、关于其他约定

　　十五、附则

　　1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。

　　甲方：(公章)____________乙方：(公章)__________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑材料供货标准合同书 篇25

　　(需方)甲方：

　　(供方)乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：

　　一、货物名称，数量及单价

　　甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量 吨，单价为 ，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。

　　二、货物质量

　　1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。

　　三、交货方式

　　1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。

　　2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

　　四、货款支付

　　1、货款支付方式为人民币 结算。

　　2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。

　　五、违约责任

　　乙方对于其提供货物的质量、交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。

　　六、争议的解决方式

　　本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、其他约定事项

　　八、本协议自双方当事人签字之日起生效

　　九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑材料供货标准合同书 篇26

　　甲方（需方）：___________

　　乙方（供方）：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 乙方供给甲方 等建筑材料确保质量。

　　材料名称规格型号数量单位单价∕元 （不含税）备注

　　总计：___________大写：___________

　　第二条 质量要求

　　乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工图纸及发包方的要求。

　　第三条 供货规定

　　乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必须把提货计划提前 ___________天通知给乙方，乙方组织车辆供货。凡在约定的日期内未能发货，给甲方造成的损失一律由乙方承担。

　　第四条 交货地点及运费负担

　　甲、乙双方约定交货地点为___________ ，由乙方负责承担货物的运输费用运送到甲方施工单位，由甲方自行解决卸车问题。

　　第五条 付款及结算方式、时间

　　第六条 经济责任

　　（1）乙方的责任

　　1、材料品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。

　　2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利，已定的产品甲方可以退换。

　　3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。

　　4、由于乙方所供材料质量、技术性指标问题导致维修或返工，所产生的.一切费用由乙方承担，因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失，由乙方来承担。

　　5、货物交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金，延期超过20天甲方有权另找供货商，乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。

　　6、在合同履行过程中，甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约，甲方有权要求乙方及时采取补救措施，乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施，甲方有权单方解除合同，另找供货商，乙方承担给甲方造成的全部损失。

　　7、如果发现乙方超领甲方材料款，乙方应及时返还，否则，甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。

　　（2）甲方的责任

　　1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量，应提前给予乙方通知，并顺延交货日期。

　　2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方延期违约金。

　　3、甲方在未付清乙方货款以前，不得到其他地方再去提货，若经乙方发现甲方到其他地方提货一次，乙方有权要求甲方立即付清所欠货款，并视甲方行为违约，并赔偿由此造成的经济损失。

　　4、甲方如中途退货，应在交货前7天告知乙方，否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。

　　第七条 合同争议的解决方式

　　1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。

　　2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　第八条 其他约定事项

　　保密责任

　　乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　合同终止

　　1）甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同方可终止。

　　2）合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方履行而尚未执行完毕的义务和责任。

　　补充与变更

　　本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同的法律效力。

　　生效条件及其他

　　1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有相同法律效力。

　　甲方： ___________乙方：___________

　　法定代表人（或授权代表） ___________法定代表人（或授权代表）___________

　　日期： ___________ 日期：___________

建筑材料供货标准合同书 篇27

　　使用方(以下简称甲方):__________________有限公司项目部

　　供应方(以下简称乙方)：______________________________

　　第一条、目的和背景条款

　　1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　第二条、材料交货地点、供货期限

　　2.1交货地址：_________

　　2.2供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　第三条、供应要求及价格

　　3.1数量(m3);单价(元/m3);货款金额(万元);最终以实际结算为准。

　　3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。

　　第四条、结算和资金支付条款

　　4.1结算方式：__________________

　　4.2约定的结算期限：____________

　　4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。

　　4.4每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。

　　4.5付款方式和期限：____________

　　第五条、质量标准和验收

　　5.1乙方应对供应材料的质量负责。

　　5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。

　　5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。