建筑防水承包合同（精选20篇）

　　2、乙方必须设立现场专职安全员，负责对操作工作进行安全交底等安全工作。

　　第十三条违约责任

　　因甲方或其他施工单位导致乙方损坏的，由相关责任单位承担赔偿责任，导致工期延误的，工期顺延。

　　第十四条其他约定

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或者要求有关主管部门调解，协商、调解不成，可向各自住所的法院起诉。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　日期：日期：

　　本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

建筑防水承包合同 篇10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方乙方协商一致，就 楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称工程地点：

　　2、工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程

　　3、承包方式：包工包料

　　4、质量标准：合格

　　二、工程工期

　　1、合同生效后，按照甲方要求时间完成。

　　2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前，应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期，工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工，工期顺延。

　　3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并承担相应经济损失。

　　三、工程造价及材料要求注：

　　数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为京九牌材料，SBS为―20℃、4㎜弹性防水卷材，符合GB18242。

　　四、工程款支付

　　合同签订后，待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格后付至总造价的80%工程款，留20%保修费，保修期满后一次付清。

　　五、工程质量

　　1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。

　　2、乙方在施工中，必须接受甲方的管理规定及技术交底，并保证工人的技术素质，严格按技术交底施工。

　　3、施工过程中出现的质量问题，业主及甲方有权随时提出返修，因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　六、安全

　　乙方必须对现场施工人员的人身安全负责，并为其办理相应的人身安全保险，因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。

　　七、甲方责任

　　1、甲方在乙方进场前，必须保证具备施工条件。

　　2、甲方负责施工现场的协调，对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查，组织验收、变更、签证等事宜。

　　3、甲方为乙方提供施工所需的水、电、吊车，确保乙方正常施工。

　　4、按合同规定支付工程款。

　　八、乙方责任

　　1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质，并承担卷材送检所需费用。

　　2、乙方负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中，违反安全操作规程导致安全事故，乙方承担全部责任。

　　3、积极配合好总承包单位，处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。

　　4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督，及时提报完整的'工程技术材料，及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。

　　5、工程具备竣工验收条件，乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告，甲方负责组织有关人员验收。

　　九、违约责任

　　1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

　　2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

　　十、工程保修

　　1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算，执行建设部有关规定，质保期为5年。

　　2、现场留设乙方负责人电话，质保期内工程若出现质量问题，乙方负全部责任，甲方不承担任何责任，乙方须在当日内赶到现场进行维修，由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。

　　十一、其他

　　1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内，由乙方自行解决。

　　2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议，双方协商，协商不成时，可诉至当地法院解决。

　　4、本合同一式的 份，甲方份，合同自双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

建筑防水承包合同 篇11

　　劳务发包人(甲方)：

　　劳务承包人(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚实信用的原则，双方就本建设工程防水施工(材料)劳务条款商订如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、内容：该工程设计图纸中所有需要做防水的部位，承包人自带材料(3cm厚淮南产翔雨牌SBS，每平方米 元;2cm厚山东产寿光牌聚胺脂，每平方米 元)，配备专业人员施工，并负责提供产品证件和材料送检，如发生验收不合格，每次处罚承包人1000元，平时查到问题，每次处罚承包人300元。

　　四、工期：根据施工总进度和甲方要求，施工期间必须满足工期需要，配合有关班组同步施工，该夜晚加班的，必须加班。如实际需要加班，承包人无人力不愿加班，每个班次处罚承包人1000元。

　　五、质量：必须参照有关规范，根据现场实际情况达到国家工程质量验收合格标准。如在施工中由于承包人施工错误或施工工艺造成的一切损失，由承包人自行承担，给发包方带来的延期费用，按发包方和建设单位签定的每天3000元工期罚款，另加每天3000元项目部的开支费用，一并计算。

　　六、付款：根据承包人所做的工程量70%付款，余款作为质保金，根据发包人和建设方签定的合同付款。

　　七、安全责任：发包人替承包人班组中在项目部登记在册、有项目部签字认可的现场施工人员，购买国家有关政策规定的工伤保险，甲乙双方必须加强对班组人员进行安全教育培训，甲乙双方共同做好技术交底。乙方必须认真执行安全技术规范和行业标准施工，遵守国家法律法规，服从施工现场管理，确保安全施工，勇于承担自身造成的安全事故后果，该项目部不承担工地以外及工地内打架斗殴等违章的伤害。

　　八、文明施工：

　　1、施工人员进入工地必须戴安全帽，违者每人每次处罚50元，公司和有关部门查到每人每次处罚500元。

　　2、饮酒进工地者每人每次处罚200元，并将饮酒者逐出工地。

　　3、工地男女工种都有如同自己姐妹，工地有公厕，大小便必须入厕，在厕所外小便者每人每次处罚50元，室外大便每人每次处罚200元，室内大便如同大便者在自家锅里解大便，逮到一次罚款500元。

　　4、每个人都想有好心情，好心情来自于好的环境。车辆进入工地不按秩序停放着者是无教养素质差的人，违者有承包人劝告，劝告3次无效时，必须开除当事人。否则，处罚承包人每次100元。

　　5、能吃能干是好事，对于带早餐进入工地吃的，随手丢包装袋者，前2次由承包人劝告，劝告无效时，每次罚款承包人100元。

　　6、不准穿拖鞋、钉子鞋、硬底鞋、易滑鞋等进入工地，如发现通知承包人，由承包人劝告当事人，如二次劝阻无效，罚款承包人每人每次50元。

　　7、承包人不准聘用违反《劳动法》规定的人员，否则后果自负。

　　九、由于施工现场各班组工人多，项目部管理人少，认不清各施工人员，每次发放工资，项目部只负责监督，不负责实名制。如有领不到工资的，由承包人负责，项目部不承担任何责任。

　　十、为了加强项目管理，增强违章人记忆，以上所有违章罚款都从当期劳务费中扣除承包人，然后由承包人落实到违章人。