建筑工程承包的协议（通用35篇）

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。　　

　　第六条 工程价款的支付与结算　　

　　一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款，计人民币________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元，分 ____次支付，每次支付时间为____，金额________.　　

　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。　　

　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。　　

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。　　

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。　　

　　第五条 施工与设计变更　　

　　一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。　　

　　二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。　　如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损 失， 应由责任方负担：　　

　　1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。　　

　　2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。　　

　　3.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。　　

　　第六条 安全施工　　

　　一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。　　在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。　　二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。　　同时按政府有关部门要求处理。　　甲方为抢救提供必要条件。　　发生的费用由事故责任方承担。　　三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。　　

　　第七条. 工程分包　　

　　1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。　　

　　2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。　　分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。　　

　　第八条 违约责任　　承包方的责任：　　

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。　　

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。　　发包方的责任：　　

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。　　

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。　　同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。　　

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。　　

　　四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。　　

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。　　

　　第十条 纠纷解决办法　　建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第( )项处理：(

　　1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，(

　　2)直接向人民法院起诉。　　

　　第十一条 合同的生效与终止　　

　　一、本合同一式____份，合同附件____份。　　甲乙双方各执正本一份。　　其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案

建筑工程承包的协议 篇7

　　发包人：

　　承包人：

　　根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况及承包范围

　　1.项目名称：

　　2.项目地点：

　　3.资金来源：

　　4.施工承包范围：包括但不限于本项目施工设计图纸(含设计变更)及预算中所规定内容。

　　二、合同工期

　　工期： (日历天)内完成并移交全部工程，自合同签订之日起计算，直至竣工验收合格之日止。

　　三、施工质量及检验

　　1.施工材料及设备需进场检验合格后方可使用，否则，一律不得使用于本工程。

　　2.工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

　　四、合同价与支付方式

　　1.合同暂定工程量见附件1，合同含税价暂定为： 人民币(大写) ，其中安全文明施工费已按规定计算并列入合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。合同为含税单价计价方式，包工包料，并按约定单价进行套用。。

　　3.关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算;

　　(2)合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算;

　　(3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：按现行计价规定及定额计算，其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的《玉林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《玉林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价信息均没有相应价格信息的，经发包人或玉林市造价管理站询价后确定。

　　4.关于合同价款支付：

　　(2)工程竣工验收合格，经双方确认工程量及结算总价后 个工作日内支付实际结算总价的100%。

　　(3)支付工程款前，承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为 的增值税专用发票(含税)给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同，则按竣工结算办理。

　　五、争议处理

　　1.关于工程造价引起的纠纷，任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理，且应遵照执行其处理意见。

　　2.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。

　　六、词语含义

　　本合同中词语含义与《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　七、合同组成文件及补充协议

　　1.下列文件可视为本合同文件的组成部分：

　　(1)技术标准和要求;

　　(2)已标价工程量清单及单价;

　　(3)图纸;

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字(或印章)及盖单位章。

　　2.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　八、合同份数

　　本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

　　发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 

　　地址： 地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电话： 电话：

建筑工程承包的协议 篇8

　　第一章一般条款

　　定义和释义

　　1.1在本合同中，除按上下文另具意义者外，下列词语应解释如下：

　　“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人，但不包括业主的受让人，经承包人同意者除外。

　　“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司，包括其他人代表，继承人和业经认可的受让人。

　　“工程师”指第二章中所指定的工程师，或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。