建筑工程工程合同（通用30篇）

　　(3)

　　第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。　　

　　(4)工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。　　

　　三、关于材料供应的约定　　

　　1.甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。　　

　　2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。　　

　　3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。　　

　　四、关于工程质量及验收的约定　　

　　1.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。　　

　　2. 施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。　　

　　3.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。　　

　　4.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。　　

　　五、有关安全生产和防火的约定　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。　　

　　六、其它事项　　

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。　　

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。　　

　　七、违约责任　　

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。　　

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。　　

　　八、纠纷处理方式　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。　　

　　九、合同的变更和解除　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。　　

　　十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。　　甲方(签章)：　　乙方(签章)：________年____月____日

建筑工程工程合同 篇20

　　弘景园项目部： （以下简称甲方）　　承包负责人： （以下简称乙方）　　XX大御城—弘景园工程，经甲、乙双方协商，甲方决定将此工程的外墙饰面砖工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的安全责任和义务，确保该工程的质量和进度，特拟定此责任状。　　

　　一、工程安全目标　　

　　1. 工伤死亡事故为0　　

　　2. 重伤事故为0　　

　　3. 工伤率必须保证在3‰以内。　　

　　二、甲方安全职责　　

　　1、甲方应按公司《安全生产管理细则》规定有权对乙方在本项目施工范围履行安全监督、检查和管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。　　

　　2、甲方应按照建设部《G59-99建筑施工安全检查标准》、公司《文明施工现场管理办法》和工地所制定的安全生产规章制度进行检查执行，乙方必须积极配合甲方工作。　　

　　3、甲方要定期对乙方工人进行安全教育，向他们宣传、讲解国家、企业的安全生产方针、政策、法规和标准制度。　　

　　4、甲方负责给工人配备必要的劳动保护用品，负责搞好施工现场的所有安全防护。　　

　　5、甲方应建立健全安全保证体系和安全管理制度，保证安全、文明施工顺利有序。　　

　　三、乙方安全注意事项　　

　　1、所有进场人员必须接受三级教育，必须遵守甲方制定的规章制度，服从甲方的统一管理，乙方在施工出现任何工伤事故，在20元以内，由乙方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣20元以外后，乙方承担10％的经济责任。　　

　　2、高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。没有可靠的安全措施工人可以拒绝施工。　　

　　3、工人进入施工现场必须戴好安全帽。发现一人一次不戴罚30元，班长连带罚50元。　　

　　4、工人进场必须具备三证：身份证、健康证和婚育证明。　　

　　5、工人严禁打架斗殴、严禁偷盗行为，违者一人一次罚款200元，情节严重者送派出所。　　

　　6、禁止随意生火取暖。严禁酒后上岗，严禁赤脚以及穿拖鞋上班作业。严禁擅自拆安电线。　　

　　7、施工现场严禁大小便，发现一次罚款100元。　　

　　8、如果发生安全事故应即时抢救，并同时报告管理人员。　　此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行终止。未尽事宜，由双方协商解决。　　甲方代表： 乙方代表：________年____月____日工程工程合同 篇10　　发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　

　　一、工程概况　　工程名称： 工程地点： 图纸设计事项：　　

　　二、工程承包范围　　

　　三、合同工期　　开工日期： 总工期： 若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误，则工期顺延。　　

　　四、质量标准　　工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20。　　工程质量应达到质量等级：　　

　　五、合同价款确定方法　　

　　六、工程价款及组成　　工程总价款(人民币)：　　

　　七、付款方式　　甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：　　

　　八、双方的权益和义务　　甲方派驻监理工程师或工地负责人: 乙方派驻的项目经理及技术负责人: 甲方工作：　　

　　1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的水、电接至施工现场并提供。　　

　　2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费;　　

　　3、按照合同约定向乙方支付工程款;　　

　　4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;　　

　　5、协调处理乙方施工过程与土建施工方、当地群众的关系。　　乙方的工作：　　

　　1、按照国家规范和设计施工图进行施工;　　

　　2、在施工过程服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工;　　

　　3、对施工过程由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。　　

　　4、提供工程竣工验收资料。　　

　　九、违约事项　　合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向 人民法院提起诉讼。　　

　　十、工程技术要求和参数　　

　　1.工程规模：　　

　　2.结构形式：　　

　　3.材料要求：　　

　　4.其他要求：　　十

　　一、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，双方签字盖章后生效，其他未尽事宜双方另行商定。　　十