建筑工程砂浆采购合同（通用34篇）

　　二、工程地点：　　

　　三、工程部位及内容：　　甲方委托乙方施工的工程部位及内容如下，乙方应按下列工程部位及内容组织设计和施工。　　

　　1、将该会所外墙干挂石材的防水打胶、玻璃打胶及打蜡工程。　　

　　2、屋面部分石材的干挂工程。　　具体见后附报价单。　　甲方负责的内容如下：　　

　　1、甲方负责提供电接口及施工水电。　　

　　2、甲方不提供施工人员的吃、住宿场所。　　

　　第二条 承包方式及工程造价　　

　　一、根据

　　第一条规定的工程部位及内容，双方协商确定该工程按包施工、包质量包安全、包工包料(安装石材所需的辅料)、造价包干方式承包施工，按实际完成工程量计算总价，不含税。　　

　　第三条 付款方式　　

　　一、本合同签订后，乙方在3天内完成施工前期工作，并组织设备和人员进场，完成外墙清洗后，甲方支付乙方2万元进度工程款。　　

　　二、乙方完成外墙打胶后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%(包含之前支付乙方2万元的工程款)。　　

　　三、在乙方完成外墙打蜡工程后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%。　　

　　四、在乙方完成屋面干挂石材工程后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%。　　

　　五、在乙方完成全部施工后，经甲方整体验收合格后，14个工作日内甲乙双方结清余款。　　

　　第四条 工期　　

　　一、该工程工期为30天。　　

　　二、在具备各项开工条件后，乙方向甲方提交开工申请书，甲方审查开工申请书以后方可发出开工通知书。自乙方收到开工通知书后的

　　第二天起计工期。　　

　　三、如遇下列情况，工期相应顺延：　　

　　1、甲方提供的施工条件不满足施工要求，影响工程进度的。　　

　　2、因甲方原因致使施工方案改变、工程量增加或施工停顿而延误工期。　　

　　3、甲方未按合同规定支付工程款迫使施工停顿。　　

　　4、因甲方自己工作(如地下室施工)延误工期。　　

　　5、因客观条件或人力不可抗拒的因素而延误工期。　　乙方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的工程费用等向甲方提出口头或书面报告，甲方应在收到报告后48小时内批复，逾期不予答复的，则视为该报告已被确认同意。　　

　　第五条 工程施工　　

　　一、甲方的责任　　

　　1、提供施工用的水源、电源，施工的水、电由甲方提供。　　

　　2、应派驻工地代表全权负责施工监督、签证、验收等工作。驻地代表对乙方提交的资料应在7个工作日内予以答复或签证，过期视作同意签证。　　

　　二、乙方的责任　　

　　1、负责施工和编制施工方案。　　

　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。　　

　　3、按国家有关规定施工，保证施工安全;对违章作业所造成的安全事故负全责。　　

　　4、负责组织现场施工，并对本工程的施工质量负责。　　

　　5、乙方该项目负责人：　　

　　第六条 工程结算与验收　　

　　一、该工程按包干合同价进行结算。　　

　　二、验收标准：施工满足____市相关规范要求。施工完成当天现场完成施工验收。总验收在完工后十四个工作日内进行。　　

　　第七条 保修责任　　

　　一、本工程质量保修期为两年，工程竣工结算后算起，保修期间所有质量问题和所产生的费用全部由乙方承担。　　

　　二、有下列情形之一的，乙方不承担保修责任及其他任何责任：　　甲方没有付清尾款。　　

　　第八条 违约责任　　

　　一、甲方的责任　　

　　1、未能按合同的规定履行自己应负的责任及义务，除工期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的直接损失。　　

　　2、如甲方拖欠工程进度款或余款(尾款)，每逾期____日应向乙方支付 500元，违约金总额不超过结算总额的1%。　　

　　二、乙方的责任　　

　　1、因乙方施工不当造成工程质量不符合设计及规范要求的，乙方应负责及时修理或返工，由此而增加的费用由乙方承担。　　

　　2、乙方应按期完成施工任务，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期责任款，违约金总额不超过结算总额的1%。　　

　　第九条 除外责任　　在施工过程中，如因乙方施工错误造成被施工建筑物开裂、倾斜、倒塌的，由乙方负责。但对于在任何时间的下列损失和相关责任，乙方不负任何责任：　　

　　1、不可抗拒的自然因素或社会因素。　　

　　2、该建(构)筑物原设计本身或原结构内在或潜在的质量缺陷造成的损失和相关责任。　　

　　3、乙方完工后，该建筑物违章或非正常使用(如超载等)造成的损失和相关责任。　　

　　4、本合同

　　第一条

　　第三款所规定施工部位以外的其它部位的损失。　　

　　5、由

　　第三者原因造成的损失。　　

　　第十条 纠纷的解决办法　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应按照合作互谅的原则协商解决，协商不成时，一方有权向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。　　本协议一式四份，双方各持两份。本合同自双方签章后生效，并于结清工程款后自然终止。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

建筑工程砂浆采购合同 篇15

　　发包方（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　3、承包内容：__________________.

　　4、承包范围：__________________.

　　5、承包方式：__________________.

　　6、质量要求：__________________.

　　7、工期要求：______年______月______日至______年______月______日。

　　二、甲方工作

　　1、甲方指派______为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

　　2、负责向乙方提供临时水电。

　　三、乙方工作

　　1、乙方______为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的`应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　四、关于质量的约定

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　五、关于工期的约定

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　六、关于价款和结算的约定

　　1、双方商定本工程合同承包价格______元（人民币）。

　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

　　3、付款方式：

　　（1）开工后8日内，甲方付款30%______元作为乙方的前期进场费。

　　（2）水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%______元

　　（3）瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%______元。

　　（4）竣工验收合格后，甲方付款20%______元。

　　（5）余款5%______元待______年保修期满后结清。

　　七、关于材料的约定

　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。