建筑合同范本集锦（精选35篇）
7、乙方在施工中要注意文明施工，遵守用户的安全及防火管理制度，以及有关的安全规章制度，乙方需对施工人员进行人身保险并负责施工过程中所有安全事故，乙方应在现场设立一名技术负责人员和工程负责人员。
8、施工结束甲方进行工程验收，由于乙方施工质量问题未通过验收乙方停工并负责修复或返工并限期完成，产生损失的由乙方负责赔偿。
9、乙方违反本合同约定造成甲方损失的由乙方负责赔偿。
九、争议解决：
甲乙双方在履行本合同过程中产生争议的应友好协商解决，协商不成的交由合同签约地人民法院诉讼解决。
十、本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后合同成立。
十二、其他
乙方开户名称：
乙方开户行：
乙方账号：
建筑合同范本集锦 篇3
乙方:
经甲乙双方协商一致，甲方已将___________________________________________________________________________________________________________________________________________等所有私人共有房屋的建设工程全部承包出去
一、承包项目概述
项目名称:_________________________。
接地点:_________________________。
本合同的规模为_____________________________________________________________________________________
二、工程承包的内容和范围
主要工程:建筑物内外墙、屋面工程、屋面工程、钢筋工程、木工及木模板工程、外墙搓砂(不含瓷砖)。
机械安装，水电安装。
乙方应承担整栋楼所需的所有电器、机具、板材和跳跃材料，水电通讯及消耗费用由甲方负责。
三、合同单价
1.按建筑规划面积计算，为___________________________________元。
2.积分工作按_________元/天计算。
四.质量要求
乙方必须遵守甲方的施工要求，不得浪费材料。如因质量不合格造成经济损失，由乙方负责，并由甲方从乙方合同建设资金中扣除，施工必须按照国家建筑规范进行。
动词（verb的缩写）安全责任
1.乙方在施工中必须注意安全，采取安全防范措施，严格遵守安全操作要求，不得违章操作或违章指挥。施工过程中，施工人员、第三方及本人受伤、伤残或死亡的，乙方应负责5000元以内的经济损失，除保险公司赔付外，甲方承担70%，乙方承担剩余金额的30%。
2.施工时，必须保持施工现场整洁，建筑物堆放整齐，做到安全文明施工。必须定期对工人进行安全质量教育，组织工人定期召开安全质量会议，并做好记录，报现场领导和甲方备案。
3.乙方必须服从甲方的合理安排。
不及物动词工期和支付方式
1.按每两层完成工程量支付___________________(约120元/㎡)，开工后无故停工，以保证施工现场技术人员和苦力15人以上。遇有雨天，必须本着确保安全和质量的原则，提前完成雨天的工作。提前完工奖励乙方一千元，工期延误五天扣一千元。连续停工超过10天，乙方的租金由甲方承担..
2.开工日期为_________________________________________________________________________________工程竣工后，验收合格后一次性付清人工费，并预留20xx元押金。如果一年内没有质量问题，甲方应全额返还给乙方。
七.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。以上协商双方均须遵守，双方均不得违约，工程竣工结算后合同自然失效。
口:乙方:
__年__月__日
建筑合同范本集锦 篇4
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条款的规定，结合本工程具体情况，井双方协商达成如下协议:
一、 工程概况
1、工程名称：xx煤矿单宿楼临时彩钢板房
2、工程地点：xx煤矿
3、承包方式：大包
4、材料明细：见附页
5、工期：20xx年x月x日----- 20xx年x月x日(如遇雨雪天气工期顺延)
6、合同总招价：
7、付款方式：材料进场，付款为 元。施工完毕经验收合格，留取5%质保金，余款结清。
8、乙方工程质量保修1年，保修期间出现质量问题由乙方负责。由甲方人为造成的损失，乙方概不负责。
9、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规。
10、乙方在运输及施工过程中发生人员损伤等一切安全问题均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
二、违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工及自然灾害工期延续，乙方不承担责任。(工程进展过程中如甲方的款项不能按合同到位，乙方将停工，由此造成的一切后果由甲方负责)
2、因一方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由负责方赔偿由此造成的经济损失。
3、如甲方变更施工工艺或增加工程量，所发生的费用由甲方承担。
4、本协议有任何争议和纠纷，由灵石县法院负责裁定。
甲方: 乙方：
建筑合同范本集锦 篇5
甲方：
乙方：
根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
一.建筑工程概况：
1.工程名称：
2.地点：
二.建筑设计要求:
1.本工程为砖混结构住宅平房建筑，建筑面积m2,地下室基础砖+-0.0以邻居房屋基础砖标高而定；
2.砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度除图纸注明者外，均为240，墙体转角及与隔墙连接处，每8皮砖设墙体拉接筋一处。
3.外装修：前沿墙立面均为瓷砖贴面，色泽自选。外墙1:2水泥砂浆加装饰缝拉毛。
4.内装修：卫生间，洗嗽室，橱房立面均贴白瓷面砖至墙顶。其余内墙面均为水泥砂浆抹面，所有房间地面均铺地板砖，档次色泽自定。
三.承包施工方式:
1.甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。
2.甲方负责提供施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。甲方负责基础回填。
3.乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。
4.室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责安装。
5.乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。所有瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。
四.施工安全:
1.乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不当等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。
2.因停电或下雨等造成停工；
3.不可抗拒的自然因素：如地震、洪水、冰雹；
4.甲方同意给予顺延的其它情况。
五.工程造价:
1.全部工程手工费合计人民币，大写： 小写：
2.浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。
3.每平方米建筑面积元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。
六.建房工期：
建房工期为天，自 年 月 日开始施工算起。开工起个工日完工。
七.付款方式：
乙方进场后，甲方将按工程进度付款。完工后按实做工程量，根据陕西省建筑工程面积结算规定办法进行面积结算。
1.基础付百分之
2.主体封顶后付百分之(可根据楼层给付)
3.装饰工程完工后付百分之(可分冰给付)
4.其余款项待验收交工后扣除5%的保修金外—次付清。
甲方签字（手印）： 身份证号码：
乙方签字（手印）： 身份证号码：
中间人签字（手印） 身份证号码：
20xx年 月 日
