建筑合同范本最新（精选29篇）

　　九、合同生效

　　发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方政府建设行政主管部门备案后本合同生效。

　　发包人(公章)：_________       承包人(公章)：_________

　　住所：_________            住所：_________

　　法定代表人：_________         法定代表人：_________

　　_________年____月____日        _________年____月____日

建筑合同范本最新 篇21

　　发包方：（以下简称乙方）

　　承包方：（以下简称甲方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程结构：

　　4、建筑面积：约 m2，

　　二、承包方式与施工内容

　　1、方式：工程劳务清包、包括施工管理、操作工具，包质量、包安全、文明施工、包工期。

　　2、施工内容

　　本工程按设计图纸，技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。该工程从基础至屋顶屋面所有土建工程，均由乙方进行施工。

　　三、工期：

　　按建设方、监理方要求的开工日期进场。进场日期 年月日。

　　四、质量要求；

　　1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。

　　2、乙方必须保质保量完成工程。

　　3、乙方在施工操作中，必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥，服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见，维护甲方声誉。

　　五、承包价格：

　　本工程承包单价均按实际建筑面积 元/㎡计算面积大包干。

　　六、安全和责任

　　1、乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套完成的每道工序，进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本项工作的施工。如达不到施工安全要求，责令所属班组进行整改。直至整改合格，方能作业。

　　2、乙方必须做到在施工操作前，坚持每天先交底，检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。杜绝安全事故的发生。

　　3、乙方施工人员如果在工地上打架斗殴，所发生的一切经济费用归乙方承担，并每发生一次罚款1000元，由乙方承担，在进度工程款内扣除。

　　七、甲方职责：

　　1、依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底，并为乙方班组提供技术指导、咨询、监督、随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督，提供完整的蓝图三套。甲方负责三通，即水通、电通、路通。甲方提供龙门架及操作工人（工资由甲方支付）。

　　2、甲方在安全生产方面，严格按“安全管理目标操作实事细则”对乙方进行管理，对违章作业者进行处罚。

　　3、甲方在文明施工方面，按企业规章制度及各项管理规则，对乙方的违章进行处罚。

　　4、甲方督促乙方人员遵守国家法律、法规、重视精神文明建设，制止刑事犯罪，乙方若有违法行为，甲方将配合公安部门予以严罚，直至追究刑事责任。

　　5、因甲方责任给乙方造成损失，损失由甲方承担。

　　八、乙方职责：

　　1、乙方必须严格设计图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。

　　2、乙方应履行节约，合理使用材料，爱护工地设施，不得随意浪费各种材料，不得浪费水源和电源，材料浪费按双倍材料价罚款，罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。

　　3、乙方严格遵守甲方制定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。

　　4、乙方应对从业人员严格审查，必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地，以确保项目正常施工，对乙方从业人员偷窃，甲方一经发现，乙方则承担盗窃的罚款，另交公安机关处理。

　　5、乙方民工非法用电所造成的一切损失费用及后果全由乙方负责。

　　九、付款方式：

　　按进度支付，正负零以上支付，一层楼面结束支付 ，二层楼面结束付，工程竣工支付 ，验收合格全部付清。

　　十、其它：

　　未尽事宜双方协商解决，本合同一式份，双方各执签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　年月日 年月日

建筑合同范本最新 篇22

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲乙双方根据《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等有关法律法规及自治区政策规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。

　　一、合同期限

　　1 、自____年____月____日起至____年____月____日止或工作(工程)结束止。

　　二、工作内容

　　甲方分配乙方在建筑岗位从事工作。在正常情况下乙方必须完成生产(工作)任务，具体生产(工作)任务为：

　　三、工作时间

　　1、甲方实行国家规定的以下第(3)种工时制度。

　　(1)标准工时制;

　　(2)综合计算工时工作制;

　　(3)不定时工作制。甲方依法实行综合计算工作制和不定时工作制的，需经当地人力资源和社会保障行政部门批准方可执行。

　　2、实行计件工资制的，其劳动工时由甲乙双方依法协商确定。

　　四、劳动报酬

　　实行：____计时工资制，工资____元; ____计件工资制，工资____元。甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月____日为工资发放日。工资标准为：每月/日____元;或按双方约定____办法执行。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动，甲方每月应支付给乙方不低于当地最低工资标准的工资。

　　五、劳动保险和劳动保护

　　1、甲乙双方应严格按照国家法律法规和自治区有关政策规定，依法参加社会保险，履行缴费义务。乙方个人应当缴纳的社会保险费，由甲方依法从乙方的工资中代扣代缴。

　　2、乙方患病、工伤、致残、死亡等待遇，按照国家法律法规和自治区有关规定执行。乙方的劳动保护、安全卫生及纪律奖惩等按有关法律、法规、规章执行。

　　六、违约责任

　　1、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的，除全额支付工资外，还需给乙方加发经济补偿金。

　　2、一方违反本合同，给对方造成损失的，依照国家有关规定赔偿相关损失。

　　七、双方约定的其他事项

　　八、劳动争议

　　因履行本合同发生的劳动争议，当事人可向甲方劳动争议调解委员会申请调解，调解不成，当事人一方有权向当地有管辖权的劳动监察部门举报，或自劳动争议发生之日起一年内向当地有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。也可以直接向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，当事人自收到仲裁裁决书之日起十五日内可依法向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　本合同未尽事宜或合同条款与现行人力资源和社会保障法律法规政策相勃的，按现行法律法规及政策规定执行。

　　本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑合同范本最新 篇23

　　发包单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件，认真研究，充分协商达成如下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：

　　4、其他现场条件开工前甲方、监理方及乙方现场交底。

　　5、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等；承包费按每平方米元。合计 元。开工前乙方并向甲方交纳安全及质量保证金 万元。

　　6、工期：自 月 日止（分阶段实施，如遇风雨或不可抗力因素，工期延顺）。