az9范文网

您现在的位置是:首页 > 合同范本

合同范本

建筑物装修工程合同(精选34篇)

2024-04-15 20:31:37合同范本打印
建筑物装修工程合同(精选34篇) 甲方:____________乙方:____________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定,双方在遵循自愿、平等原则的基础上,经协商一致同意,订立本合同,以供双方信守:第一条:工程概况1、工程名称:___....

  第15条质量保修

  15.1承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定;对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  15.2双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求:

  工程保修书作为本合同附件。

  第16条违约责任、索赔和争议解决方式

  16.1发包人未按约定拨付工程款和工程结算款,应承担的违约责任:

  双方还约定发包人应承担的其他违约责任:

  16.2承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准,应承担的违约责任:

  双方还约定承包人应承担的其他违约责任:

  16.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

  16.4当一方向另一方提出索赔时,要有正当的理由和索赔证据。

  16.5当索赔事件发生后14天内,提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据,在规定时向内未作答复或进一步提出要求,视为索赔已经认可。

  16.6发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定同意采用以下其中第种方式解决争议。

  提请北京仲裁委员会仲裁。

  提请仲裁委员会仲裁。

  向人民法院提起诉讼。

  16.7发生争议后,除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外,双方都应继续履行合同。

  第17条合同解除

  17.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。

  17.2发包人未按约定支付工程款,停止施工超过56天,承包人有权解除合同。

  17.3承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人,发包人有权解除合同。

  17.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同。

  双方约定,结合本工程特点,发生不可抗力致使合同无法履行;

  因一方违约致使合同无法履行;

  双方约定,其他导致合同解除的原因

  17.5一方依据合同约定要求解除合同,应以书面形式向对方发出解除合同通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同条款第16.6款的约定处理。

  17.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地,发包人应为撤出提供便利条件,支付以上费用,并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  17.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  第18条不可抗力

  18.1双方结合本工程对于不可抗力的约定:

  18.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。

  18.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

  工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;

  发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

  承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

  停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

  工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

  延误的工期相应顺延。

  18.4因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第19条补充条款

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,对本合同条款内容做进一步具体化约定,并修改、完善、补充条款如下:

  第20条合同终止

  20.1除本合同条款第15条以外,双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

  20.2合同权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

  第21条合同份数

  21.1本合同正本两份,具有同等效力,由双方分别保存一份。

  21.2本合同副本共份,发包人保存副本份,承包人保存副本份。

  附件一:承保人承揽项目一览表

  附件二:发包人供应材料设备一览表

  附件三:

  工程质量保修书

  发包人:

  承包人:

  为保证在合理使用期限内正常使用,发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  根据本工程修缮和装修的项目,双方约定具体质量保修范围及内容如下:

  二、质量保修期

  质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起,分单项竣工验收助工程,按单项工程分别计算质量保修期。

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下:

  1.土建结构修缮工程为:年;

  2.房屋防水修缮工程为:年;

  3.装修工程为:年;

  4.电气管线、上下水管线修缮工程为:年;

  5.供热及供冷为:个采暖期及供冷期;

  6.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为:年;

  7.其他约定:

  三、质量保修责任

  1.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任,但不负责原房屋建筑的保修责任。

  2.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理。

  3.发生紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场检修。

  4.对涉及结构安全的质量问题,应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定,立即向有关主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  5.质量保修完成后,由发包人组织验收。

  四、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:

  本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署,其有效期限至保修期满。

  发包人:承包人:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  年月日年月日

文章评论