精装修电梯房合租合同（精选34篇）

　　十三、工程变更

　　变更设计经监理单位、发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作计量依据。所有设计变更、签证等增减工程量的书面资料，必须于施工竣工前由发包人、监理方盖_确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。

　　十四、竣工验收与结算

　　14.1竣工验收

　　14.2承包人提供竣工图的约定：____________按照工期期限后30天内将竣工资料和工程结算连同竣工报告一式伍份交发包人。

　　14.3竣工结算

　　14.3.1投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价，在工程结算时综合单价不变，工程量按实调整。

　　14.3.2工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：____________

　　中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用;

　　中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。

　　中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额计算单价。或施工前双方协商单价。

　　发包单位收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料齐全后28天内进行核实，并送交发包人审核确定后报上级有关部门最终审定，按评审中心确认工程造价作为支付结算价款依据。发包方收到承包方结算最终审定时间不得超过35天，否则视作同意按承包方送审价进行结算

　　14.4工程保修期：____________两年。

　　十五、索赔和争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：____________

　　由双方协商解决，也可由有关部门调解;

　　采取方式解决，并约定向仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　提交仲裁委员会仲裁;

　　依法向工程所在地人民法院起诉;

　　十六、其他

　　16.1、工程分包

　　本工程发包人同意承包人分包的工程：____________/

　　16.2、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：____________按通用条款执行

　　16.3、保险

　　本工程双方约定投保内容如下：____________

　　发包人统一投保内容：____________按政府相关规定执行

　　发包人委托承包人办理的保险事项：____________/

　　承包人投保的内容：____________按政府相关规定执行

　　16.4、担保

　　本工程双方约定担保事项如下：____________

　　发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：____________/

　　承包人向发包人提供履约担保，/

　　双方约定的其他担保事项：____________/

　　十七、合同生效

　　合同订立时间：____________________年________月________日

　　合同订立地点：____________

　　本合同双方约定自签字盖_之日起生效

　　本合同正本一式份，发包人执份，设计人执份。

　　发包人：____________承包人：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　联系人：____________联系人：____________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　传真：____________传真：____________

　　开户银行：____________开户银行：____________

　　帐号：____________帐号：____________

精装修电梯房合租合同 篇20

　　甲方(房屋出租方)：　　

　　乙方(房屋承租方)：

　　一、甲、乙双方在充分协商后达成一致，甲方将房屋出租给乙方，面积为_____

　　二、甲方出租给乙方房屋期限为年月平方米。

　　二、自________年____月____日至日止。租金前________年每月每平方米伍拾元整，以后每年租元的押金。金按市场价征收，租金________年一交。另外交

　　三、乙方租赁期间的一切费用由乙方承担，包括电费、暖气费、卫生费、物业费、水费等。

　　四、乙方在租赁期间，不得改动或损坏房屋的一切设备，如有损坏，乙方负责修复完好。

　　五、甲乙双方中途不得违约，若出现违约，违约方向守约方支付违约金0元。在合同期内甲方不得随意抬涨租金，若出现类似情况，视为违约。

　　六、房屋租赁期间房内不得有违法乱纪的活动。不得随意转让。

　　七、此房屋由乙方自行装潢，房屋租期后所有装潢乙方无偿留给甲方。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。　　

　　甲方：　　电话：　　

　　乙方：　　电话：

　　________年____月____日

精装修电梯房合租合同 篇21

　　合同编号：______

　　发包人：承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：___________________。

　　1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)______元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2提供施工期间的水源、电源;

　　4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。

　　第七条材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备(发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;