建筑业劳务分包合同范本（通用31篇）

　　(12)乙方驻现场项目负责人负责配合甲方对施工进度、质量、隐蔽工程检查、验收、代办签证，处理应由乙方处理的其他事宜，服从甲方对施工质量提出的要求。

　　(13)乙方驻现场项目负责人(项目经理)为 身份证号：;乙方驻现场项目负责人施工期间必须在施工现场;施工期间若需更换派驻现场项目负责人，均需提前 7 天通知甲方，以利工作交换;驻现场项目负责人每未驻现场一天惩罚100元,工程结算时，直接从工程款中扣除。

　　(14)工期责任：乙方若不能按期完成施工任务，每延误一天违约金按1000元/天计取，以超过日历天累计增加计算。如因乙方原因导致建设单位或上级单位处罚甲方，则乙方须按甲方受罚的两倍款额赔偿甲方所受

　　(15)乙方应妥善保管、合理使用甲方及总包单位供应的材料，必须用在所承担的项目中，不得用做其他用途，不得运出工地范围;若甲方发现乙方将所供材料外运或外卖,则乙方须按外运或外卖材料的双倍价值赔付甲方所受损失，同时按500元/次计取乙方违约金。

　　(16)负责涉及该项目工程的原始资料收集、记录。

　　第六条 合同价款及付款方式

　　1、计价方式：

　　本工程高压旋喷桩止水帷幕劳务施工计价方式：按每米综合费用单价包干形式进行计价，该单价已包括了除甲方及总包单位提供材料(水泥、水、外加剂、75pvc管)以外乙方为实施和完成该工作内容所需的人工费、机械使用费、保险费、管理费、利润、采取的各种措施费用等一切与本协议工作内容有关的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。总价款最后按实际施工高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。

　　2、合同单价及总价：

　　800 mm高压旋喷桩止水帷幕劳务施工综合费用单价：施工中水泥用量低于180kg/m,单价按210元/m计取。水泥用量超过300kg/m,单价按200元/m计取。工程量暂估15000米，总造价预估300万(叁佰万元整)，总价款最后按实际施工合格高压旋喷桩止水帷幕总米数进行结算。

　　3、付款方式：

　　(1)本工程按月完成量支付进度款的60%。

　　(2)工程完工后，余款在土方开挖完后，高压旋喷桩止水帷幕无渗漏，并经业主及甲方验收合格后付清。

　　(3)乙方不须开具建安发票，税金由甲方负责。

　　第七条 员工管理

　　1、乙方自行雇用员工、并安排其交通、膳食、住宿和支付工资，并对所属人员进行遵纪守法、治安、防火制度的宣传教育。

　　2、凡发生治安纠纷，属乙方内部人员事故、案件，由乙方责任人查办、涉及甲方人员，乙方则应派员配合甲方查处，对私拿、盗窃施工现场财物的人员，由业主保卫部门依法惩办，处罚。

　　3、甲方、业主有权对乙方人员进行防火、治安检查监督，并查处违章行为，因违章造成的一切损失由乙方负责。

　　第八条 工程事故

　　1、由于乙方原因造成任何工伤事故由乙方依法支付损害赔偿费或补偿。

　　2、由于甲方原因造成乙方任何工伤事故由甲方依法支付的损害赔偿费或补偿。

　　3、发生工程事故，乙方应及时通知甲方并按规定上报有关部门。

　　第九条 现场管理

　　1、乙方遵守并按照甲方或业主的《施工现场的管理制度》执行，并接受甲方、业主的指导检查。

　　2、现场工地施工人员不准赌博、违反以上规定者每人每次按情节轻重处以100至200元的罚款。

　　第十条 施工安全及安全费用

　　1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书。

　　2、乙方按保险条例为完成本工作的每个员工购买商业保险。

　　3、乙方班组长必须在施工前针对每道工序特点进行现场安全讲解并作好记录，使安全教育落实到人，落实到位，检查到边，发现问题及时整改，时时处处遵守和执行各项安全制度，遵守安全操作规范，做到文明施工。

　　4、乙方必须对施工过程中的安全负责，采取相应的安全防范措施，确保乙方及工作人员的安全。

　　5、乙方工作人员在工程施工过程中发生安全事故费用在五万元内的，均由乙方自行负责协调和承担费用。超出部分由甲承担70%、乙方承担30%。

　　第十一条 违约责任

　　1、甲方违约责任

　　(1)甲方原因终止工程时(不可抗力除外)，应酌情支付乙方产生的费用。

　　(2)甲方原因造成乙方停工、窝工，双方协商解决。

　　(3)如甲方在审核完成后不按时支付工程款，乙方有权停工，并由甲

　　2、乙方违约责任

　　(1)因乙方原因中途退场或解除协议，乙方不得收取前期所有的工程劳务费。

　　(2)因乙方工作、或与当地群众关系问题造成的该工程工期延误，甲方有权按该工程的劳务工程款的1%进行扣罚和按工期约定进行罚款。

　　第十二条 争议条款

　　因本协议发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成功，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十三条 未尽事宜

　　本协议执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　第十四条 不可抗力

　　由于不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　第十五条 附则

　　1、本协议由双方加盖公章即生效。

　　2、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，在双方完成约定的工作内容，结清余款后，本合同即告终止。

　　甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

建筑业劳务分包合同范本 篇21

　　建设单位：_________________(以下简称甲方)

　　总包单位：_________________(以下简称乙方)

　　分包单位：_________________(以下简称丙方)

　　经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将__________防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程地点：_________________

　　三、合伙期限，合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1.甲方以现金出资,出资额为人民币__________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____%。

　　2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

　　2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

　　2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

　　3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;

　　2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。

　　甲乙方签字结束。

　　建设单位：_________________(甲方)

　　总包单位：_________________(乙方)

　　分包单位：_________________(丙方)

　　_____________年________月________日

建筑业劳务分包合同范本 篇22

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;

　　3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;