az9范文网

您现在的位置是:首页 > 合同范本

合同范本

开发商售房合同范本(通用20篇)

2024-10-16 07:29:34合同范本打印
开发商售房合同范本(通用20篇) 甲方:(出卖人)_________________法定代表人:__________________地址:________________________邮编:________________________电话:________________________传真:________________________乙方:(买受人)________________地址:....

  第四条、违约责任

  甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  第五条、本合同主体

  1.甲方是____________共______人。

  2.乙方是____________共______人。

  第六条、本合同一式______份,甲乙双方各______份。

  第七条、本合同发生争议的解决方式

  在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第八条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

  第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户,否则乙方将另加______万元的费用给甲方,即总房款为______万元。

  出卖方(甲方)____________________(手印)电话:_______________________

  购买方(乙方)____________________(手印)电话:_______________________

  日期:_____________年____月____日日期:____________年____月____日

开发商售房合同范本 篇19

  甲方:_____________公司 ,地址:____________ ,负责人(授权签订本协议):_____________,联系电话:_____________

  乙方:_______________实际住址:_______________联系电话:_______________

  甲乙双方在___________ 年_____ 月_____ 日签订了《商品房买卖合同》,合同约定乙方购买甲方开发的_______ 小区______ 号楼 ______单元______ 室商品房一套,房屋面积为_______ 平方米(合同号:________ ,备案号:_______合同登记备案______ 字第____________号),由于贵公司 的原因,造成实际交房时间为________年____月_______日,比合同约定时间延迟______日。现就双方履行合同中出现的纠纷,经双方自愿平等协商,达成以下协议:

  一、乙方自行办理所购房屋的房产证,甲方积极协助乙方办理房产证。

  二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商,就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下:

  甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写:_____________ 元(¥ __________ 元),乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。

  三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷,乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则,向甲方支付违约金________元。

  四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。

  甲方:______________有限公司

  签字:_________________

  签订时间:__________ 年______ 月 ______日

  乙方:____________

  签订时间:________ 年 ______月 ______日

开发商售房合同范本 篇20

  转让方(甲方):______

  受让方(甲方):______

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房地产转让管理办法》等法律、法规的规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,就___房地产项目(简称项目)转让达成致意见,特签定本合同。

  第一条:房地产项目概况

  项目名称:___位于,其四至范围为:东至,西至于,南至,北至。(详见附件一,规划拴桩红线图);本转让项目包括在建构筑物及其附属设施等(详见附件二)。

  项目使用性质:(住宅、商业)___

  项目规划条件:___

  (1)占地面积:___平方米;

  (2)规则容积率___;

  (3)绿地率___;

  (4)限高:___

  (5)总建筑面积:___平方米;

  (6)地上面积:___平方米;

  (7)地下面积:___平方米;

  1.4规划指标:

  1.5项目投资建设情况:本房地产项目总投资额___万元,现转让方已累计投资___万元,达总投资额的25%以上。(内容详见附件)

  1.6其他情况。

  第二条:项目开发建设现状

  由甲乙方双方共同确认后形成书面文件作为本合同的附件,作为本合同的内容(详见附件三)。

  第三条:项目法律手续

  甲方以方式取得该项目的国有土地使用权,国有土地使用权出让合同编号:;甲方已按国有土地使用权出让合同全部交清土地出让金,并取得国有土地使用权证书为___;国有使用权使用期限从___年___月___日计算,为___年;

  该项目的拆迁许可证号为___;

  该项目的建设用地规划许可证号为___;

  该项目的建设工程规划许可证号为___;

  该项目的建设工程开工许可证号为___;

  该项目的固定资产投资计划立项批准文为___;

  该项目的商品房预售许可证号为___;外销许可证号为___;

  《项目建议书》、《项目可行性研究报告》、《项目环境影响研究报告》等。

  第四条:法律手续的转移

  项目转让时,本合同第三条甲方已取得的各项法律手续和许可证件(包括交清土地出让金的凭证)在本合同生效之日起十五个工作日内交付给乙方。乙方自行向政府有关主管部门办理转移手续,甲方应积极协助。乙方未按本合同第五条的约定及时向甲方支付有关费用,或未按政府有关部门的规定提供转交证件所需要的证明文件而导致不能获政府有关部门批准的,甲方有权甲方保证各项法律手续转移的确定性,如因其中某项手续因甲方的责任无法确定地转移而影响项目的转让,甲乙双方同意按(___)处理:

  双方共同向政府主管部门申请补办有关手续,其补办有关手续的一切费用由甲方承担;若补办不成功时,甲乙双方按4.2.2处理;

  合同解除,甲方退还乙方全部已付费用,并按乙方已付费用的予以赔偿;

  如果因乙方的责任无法确定地转移其中某项手续而影响项目的转让,甲方双方同意按以下方法之一处理:

  合同解除,甲方不退还乙方所交定金,退还乙方其他已付费用。同时,乙方在接手项目后已投入项目资金或其他资产,甲方不再折价返还乙方。

  合同解除,乙方按已付费用的赔偿甲方的损失。

  项目转让费及其支付

  项目转让费总额:乙方应向甲方支付合同项目转让费为___万元。

  付款方式:转账或以转账支票支付。

  付款期限:

  乙方须在___年___月___日前向甲方支付定金___万元;

  乙方须在___年___月___日前向甲方支付转让费___万元;

  乙方须在___年___月___日前向甲方支付转让费___万元;

  乙方须在___年___月___日前向甲方支付转让费___万元;

  乙方须在___年___月___日前将转让费用余额即___万元向甲方付清。

  第五条项目转让的间接费用

  项目转让时发生的房地产税、契税、印花税等税费的承担依国家税法规定。

  项目转让后,项目发生的需向政府有关部门支付的一切费用(本合同其他条款特别约定的除外)全部由乙方承担。

  第六条项目转让后办理法律手续义务

  乙方按该项目原有的国有土地使用权出让合同及附件、城市规划的批准文件、固定资产投资计划的批准文件、拆迁批准文件等受让该项目后进行开发建设。确有必要修订有关限制条件的,由乙方在受让项目后自行向有关部门申请,办理有关法律手续,甲方承担协助办理的义务。

  第六条甲方关于项目工程建设的责任

  甲方向乙方转让该项目尚需完成工程(依实际情况约定,如6.1.1):

  负责完成项目红线内的拆迁,清理工作,配合乙方做好临时用水、电管线到红线的接用,并承担其费用

  第七条甲方关于项目开发建设各项未完审批手续有关费用的责任。(依实际情况约定)

  第八条项目转让后,开发项目甲方与其他第三人签订的合同的处理

  甲方应如实提供该项目所涉及的甲方与他方签订的设计、施工、工程监理、商品房预售等方面合同尚需由乙方继续履行的所有合同原件,或经与原件核对一致,除非甲方已解除原签合同。

  甲方应当通知上述合同的合同当事人,与乙方一起协商有关合同继续履行事项,并按以下方式处理原合同事宜。

  若几方达成协议,应签订对原合同的书面补充协议。

  若达不成被充协议,甲方应当与原合同当事人负责解除,其引发的合同责任应当由甲方承担,与乙方无关。

  上述商谈补充合同所产生的费用由甲方承担。

  第九条:甲方责任

  甲方保证其有资格转让项目,并保证项目符合法定转让条件;

文章评论