绿化施工合同简单版（精选32篇）

　　甲方(盖章):                                   乙方(盖章):

　　代表(签字):                                   代表(签字):

　　年 月 日 　                                     年 月 日

绿化施工合同简单版 篇12

　　甲方：________(以下简称甲方)

　　乙方：________(以下简称乙方)

　　为美化_____环境，适应开发需要，____绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程期限：自20__年8月20日至20__年9月28日

　　二、养护期：自竣工验收后一年

　　三、工程地点及内容：______

　　四、工程造价及结算方式：

　　(1)工程竣工验收合格后按实结算。

　　(2)付款方式：

　　1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;

　　2、必须到__地税局作项目登记;

　　3、工程发票必须到__地税局代开或者提供由____地税局盖章确认的税款缴入____金库的完税证明。

　　五、安全施工：施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有安全事故发生，甲方不负任何责任，一切经济费用均由乙方负担。

　　六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)：________

　　代表(签字)：

　　日期：_____年____月____日

　　乙方(盖章)：________

　　代表(签字)：________

　　日期：_____年____月____日

绿化施工合同简单版 篇13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。

　　2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。

　　3.工程内容：详见工程量清单。

　　4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

　　5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

　　6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

　　7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

　　第二条 合同价款(工程款)及支付

　　1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。

　　本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

　　2.工程款支付：

　　1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

　　2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

　　3)付款方式为银行转账。

　　第三条 双方权利义务

　　1.甲方权利和义务

　　1)按合同要求及时支付工程款。

　　2)提供本项目施工图

　　3)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

　　4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

　　5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

　　6)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现

　　7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

　　2.乙方权利和义务

　　1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

　　2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

　　3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

　　第四条 工期的约定

　　1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

　　2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

　　3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第五条 质量、验收及结算

　　1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

　　2.本工程质量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

　　4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

　　第六条 免责条款

　　施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

　　第七条 争议解决

　　因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　第八条 合同的签订和生效

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：年月日：

绿化施工合同简单版 篇14

　　甲方： 

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 马湾新村绿化改造工程

　　2、工程地点：。马湾村

　　3、工程内容：绿化区域内土地整理、土方运输、微地形整理、苗木种植、后期管理养护等(具体详见苗木工程量清单)。

　　4、承包方式：包工、包料、包工期、保质量、保安全、包文明施工。

　　5、质量标准：所有施工工程必须达到现行国家规范及行业标准规定的合格标准。

　　二、合同工期：

　　1、工程自20xx年3月 16日至4月16日止，工期30天

　　2、施工中出现的不可预见因素造成的停工，仅顺延工期，不计取费用。

　　三、工程质量

　　1、苗木种植当季成活率达到95%以上，未成活部分乙方应及时补栽补种，工程自通过验收一年后所有苗木成活率达到100%。

　　2、外购种植土应适宜苗木生长，现场取土应实地土壤改良，所有乔木须带土球，树干皮不得有损伤，苗木种植应先高后低、先内后外，种植顺序应按大乔木——小乔木——灌木——地被植物顺序进行。

　　四、合同价款及结算方法：

　　1、本工程合同造价为 万元，(大写)： 。合同造价为完成图纸内及甲方提供所有苗木工程量清单内苗木栽种所需的苗木人工施肥、运输、机械设备、施工管理、现场养护、利润、税金及一切不可预见费用等。

　　2、决算造价=合同造价+变更调整部分+签证。

　　3、工程完工，甲方苗木工程量清单内完成栽种数量少于或等于清单中数量的，数量按实际数量。价格按乙方投标报价表相应价格结算。实际栽种数量大于清单数量的，超出部分苗木价格按甲乙双方市场考察价格结算。

　　4、由于设计变更等原因导致实际栽种的苗木在甲方苗木工程量清单中没有的或苗木规格不同的，苗木栽种数量按实际栽种数量，苗木价格按甲乙双方市场考察价格结算。

　　5、工程完工，甲乙双方按施工图纸、变更单、签证单等对苗木实际栽种数量、成活数量现场清查统计，按上述工程价款调整原则进行最终决算。