企业材料采购合同协议（精选31篇）

　　第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。

　　第八条、验收标准、方法、地点及期限：

　　1、数量验收 ：

　　可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

　　2、质量验收：

　　(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　　(2)检测中心检测：采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必须符合现行国家标准，视为最终合格。

　　第九条、结算方式及期限: 采购方在收到开发商每次拨款(±0.000拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。

　　第十条、本合同解除的条件：

　　1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。

　　2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。

　　第十一条、违约责任

　　1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。

　　2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。

　　3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。

　　第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2人民法院起诉。

　　第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。

　　第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。

　　第十五条、其他约定事项：_________。

　　采购方(章)：_________供应方(章)：_________

　　地 址：_________地 址：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电 话：_________电 话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

企业材料采购合同协议 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：

　　第一条所购装饰材料基本情况：

　　第二条总价合同：

　　合同总价：________元，大写(人民币________);

　　第三条质量标准：

　　乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。

　　第四条供货：

　　供货时间及地点：按照甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。

　　第五条安装：

　　安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。

　　第六条付款方式：

　　乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。

　　第七条违约责任：

　　1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5%违约金。

　　2、工程竣工后，甲方应及时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的5%0违约金。

　　3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。

　　4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

　　5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。

　　第八条争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第九条本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　签订时间：

企业材料采购合同协议 篇9

　　购买方：

　　供货方：

　　为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下：

　　一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商。

　　二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。

　　三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或腐败变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。

　　四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。如果造成延误，影响原料出熟进而影响师生正常就餐的，乙方需承担临时应急采购费用贰仟元。

　　五、乙方如违反《食品卫生法》的有关规定，提供有毒有害或不洁的食物原料造成就餐师生食物中毒的，或其他食源性疾患的，需承担一切的经济和法律责任。

　　六、甲方采购人员和检验人员需加强工作责任心，对乙方每次供应的食品原料必须认真检验、认真记录，发现不合要求的坚决拒收。如果因为工作不到位造成后果的，需承担相关的经济、法律责任。

　　七、甲方对乙方所提供的食品原料验收合格后，签字确认，在手续俱全时，二周内付清货款。

　　八、本协议每学期签订一次，一式二份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　本协议有效期至----------年----------月----------日止。

　　甲方(签字)：_____________乙方(签字)：_____________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　____________年______月____日____________年______月____日

企业材料采购合同协议 篇10

　　采购方（甲方）：

　　供货方（乙方）：

　　在参考国家《中华人民共和国经济合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。

　　一、所购材料的名称、规格、数量、金额如表7—7所示。表7—7所购材料的具体情况

　　二、质量技术要求及验收方法：乙方必须提供有效《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等并经由甲方、监理及建设单位现场验收确认。

　　三、交（提）货地点、方式：乙方负责运输，将货物送达到甲方工程所在地靖边长庆基地施工现场内。

　　四、乙方责任：

　　1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，甲方有权拒收，并由乙方应负责退、换；

　　2、乙方必须按合同规定的产品数量交货，否则甲方有权扣除部分材料款；

　　3、乙方须按照原厂包装标准包装，包装破损甲方有权拒收。

　　五、质量要求及说明：要求乙方供电线均为津成牌，并且要求为国标产品，如未能甲方质量要求，甲方有权拒收。

　　六、结算方式：供货结束并验收合格后，依据实际发生的数量，乙方开具正式税务发票进行现金结算。

　　七、违约责任：违约方赔付对方合同总金额的10%。

　　八、合同约定：甲、乙双方信守合同，如发生争议可提交靖边县仲裁委员会仲裁。

　　九、本合同一式两份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。（若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。）

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________