肉制品冷库安装工程承包合同（通用34篇）

　　第五条图纸、设计变更、技术资料

　　5.1甲方交给乙方的施工图及其它资料，双方均视为可以据此施工的有效文件。

　　5.2乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格(也包括口头叙述)泄露转让给第三方，如有违反将依法追究乙方责任。

　　5.3甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份，其中一份作为竣工图，其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。

　　5.4由于某种原因甲方需要设计变更时，应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单，乙方应认真积极配合，如需变更内容未施工，应及时按变更要求来施工。

　　在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出，甲方应在24小时内给与答复，以免造成材料积压、停工、窝工。

　　由于非乙方原因造成返工，返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费。

　　第六条工程施工质量

　　6.1乙方必须严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准(按化工部标准等有关国家标准进行验收)。

　　在施工过程中，如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差，经二次书面警告仍未有明显改正，乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时，业主有权解除本合同，并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。

　　6.2乙方必须接受甲方检查、监督。

　　6.3本工程质量必须合格。

　　第七条安全管理

　　7.1安全：乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度，遵守甲方厂纪厂规。

　　乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。

　　施工现场发生的安全事故，甲方一概不负责任，由方自行负责。

　　在施工过程中严格按各种设备去使用安全要求，如由于乙方原因造成设备损坏的，乙方应按实赔偿，并承担因此发生的后果。

　　7.2乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施，经甲方比准后实施。

　　7.3乙方必须严格遵守甲方安全生产，防火管理的各项规定，接受甲方督促。

　　7.4乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作，其间发生安全事故，一切损失由乙方负责。

　　第八条双方责任

　　8.1甲方现责任

　　8.1.1甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。

　　8.1.2在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点，为乙方在施工时创造条件。

　　8.1.3甲方指派为驻现场总代表，负责处理施工日常事务，对工程量及施工进度进行监督，负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。

　　8.1.4负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作，负责施工动土、动火手续。

　　8.2乙方负责

　　8.2.1乙方对已完工工程负责保管好，保护期间如乙方发生损坏，乙方自费予以修复。

　　8.2.2为本项目经理，共用履行本合同的各项规定。

　　8.2.3乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工，服从甲方施工管理人员的监督和和指导。

　　8.2.4根据协议规定必须甲方提供材料，乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买，特殊材料必须提前十天通知甲方购买。

　　未按要求提前通知造成待料停工的，由乙方负责，如由甲方原因造成供料不及时，造成乙方比较严重的停工，损失由双方协商解决。

　　具体参见供应协议。

　　第九条违约与奖罚

　　9.1工期奖罚：在保证质量前提下，乙方需按合同工期(包括经甲方签证的顺延时间)完成，由乙方原因未按期完工，工期延期违约金按500元计算。

　　9.2本合同签订后，除不可抗力的原因外，双方务必严格遵守，全面履行，双方都不得任意变更或推翻合同，任何一方违反合同均应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。

　　第十条其他

　　10.1合同纠纷按民法典有关条款处理;

　　10.2本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则;

　　10.3本合同共肆份，双方各执贰份，自合同盖章之;

　　甲方：地址：　　法人代表：联系人：(或授权代表)电话：　　开户银行：帐号：

　　乙方：地址：　　法人代表：联系人：(或授权代表)　　电话：开户行：

　　合同签订日期：

肉制品冷库安装工程承包合同 篇10

　　甲方： 乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程

　　2、工程地点：黄官寨当庄队

　　3、工程面积：约41000m2

　　4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。

　　5、合同价款：约9160000.00元

　　6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范

　　7、承包方式：包工包料

　　8、质量等级：合格

　　9、开工竣工日期：20xx年5月 30日开工，预计3020xx年11月 30日竣工

　　二、甲方的责任、义务

　　1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。

　　2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。

　　三、乙方的责任、义务

　　1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量

　　2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。

　　3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行

　　4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。

　　5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。

　　6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。

　　四、竣工与保修

　　1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收

　　2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。

　　3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。

　　五、工程结算

　　1、结算依据：

　　2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。

　　六、违约责任

　　1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施

　　2、甲方应按合同约定时限按期付款，否则视为违约 ，并承担全部违约责任，造成一切后果及损失由甲方负责

　　3、双方若发生纠纷，应协商解决，若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，解决纠纷。

　　七、合同的变更、补充、解除

　　1、本合同不能单方面进行变更，如果需要变更，双方协商达成一致方可变更

　　2、其它未尽事宜，比双方协商达成一致后签订补充合同。作为本合同附件，本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同的终止在双方完全履行之后，方可解除合同

　　4、合同的权利义务终止，不影响合同中结算和维保条款的效力。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效。

　　九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

肉制品冷库安装工程承包合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下协议：

　　1、甲方将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方施工修建。

　　2、开工日期：__________年_________月_________日

　　竣工日期：_________年_________月_________日

　　总日历日期：____天

　　乙方必须按此日历天数完成工程施工任务，逾期造成的损失由乙方负责。