水电工程师劳动合同（精选32篇）

　　7、乙方在单项工程竣工验收后____天内，将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查，甲方在接到结算文件____天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办银行审定后拨款给乙方。

　　第九条 违约责任与奖励规定

　　1、乙方的责任

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的____％偿付逾期违约金。

　　（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的____％偿付逾期违约金。

　　2、乙方的责任

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

　　（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　（3）工程没有经过验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　（4）超过合同规定日期验收，按合同总价的____％偿付逾期违约金。

　　3、甲方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工期，每提前一天由甲方按合同总价的____％奖给乙方。优良工程每平方米奖____元。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第十一条 特殊条款

　　合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

　　第十二条 附则

　　其它合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

　　合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　合同正本____份，其中甲方执____份，乙方执____份，副本____份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

　　甲方________签字（盖章）      乙方________签字（盖章）

　　___年___月___日

水电工程师劳动合同 篇29

　　发包方(全称)：__________ (以下简称甲方)

　　承包方(全称)：__________(以下简称乙方)

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)

　　2、工程地点：__________

　　3、设计单位：__________

　　4、监理单位：__________

　　二、工程承包范围：

　　1、甲方提供的"(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。

　　2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。

　　三、合同工期：

　　1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。

　　2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延，不计算延误工期费用索赔：

　　a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。

　　b、因不可抗力造成的工期延误。

　　c、 1周内连续停水停电累计超过小时且确实影响施工。

　　3、乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_____元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_____元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。

　　四、工程承包方式及计价方式：

　　1、水电项目按以下计价条款进行计价：

　　a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算；

　　b)安装定额套用；

　　c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用；

　　d)主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补%，然后由乙方负责采购、安装、保管；

　　e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取；

　　f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；

　　g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整；

　　h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增

　　i)按以上计价条款进行计价后下浮_____%(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价；

　　2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价：

　　a)、工程量按甲方审核后的实际工程量结算；

　　b)、土建定额套用；

　　c)、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用( )；

　　d)、材料因土建部分均为甲方提供，考虑到甲方管理上的方便，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供，乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用；

　　e)、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；

　　f)、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整；

　　g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整；

　　h)、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价；

　　3、以上计价模式均为定额计价模式，不采用清单计价模式；工程款审批时乙方均应提供采用版软件套价的电子版预算及软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式；

　　4、按以上结算条款进行结算，除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担；

　　5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方提供或签认乙方提供的材料，乙方不计取任何费用；

　　6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除；

　　五、付款方式：

　　1、单体不低于栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。

　　2、乙方根据工程进度于每月_____日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在_____个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的%支付该月工程进度款。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理交付使用之日起_____个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的%。余款%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_____年后完成全部保修工作天内付清余款。

　　4、工程款的以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的以公司户头转账至材料商的方式支付。

　　六、工程质量标准及验收：

　　1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。

　　2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定，所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承担；鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承担。

　　七、材料、设备管理要求：

　　1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。